山東省監(jiān)理員初始教育試題

以下原那么中，不屬于《合同法》規(guī)定的根本原那么的是〔B〕。A.平等、自愿原那么B.等價有償原那么C.老實信用原那么D.不損害社會公益原那么依照合同法理論，狹義的合同是指〔C〕。A.勞動合同B.物權(quán)合同C.債權(quán)合同D.身份合同以下協(xié)議中，適用《合同法》的是〔C〕。A.收養(yǎng)協(xié)議B.監(jiān)護(hù)協(xié)議C.工程承包協(xié)議D.婚姻關(guān)系協(xié)議依當(dāng)事人之間是否互負(fù)義務(wù)，合同可以分為雙務(wù)合同與單務(wù)合同。以下合同中，屬于單務(wù)合同的是〔B〕。A.買賣合同B.贈與合同C.勘察設(shè)計合同D.施工合同建設(shè)工程合同的性質(zhì)是〔BDE〕。A.單務(wù)合同B.有名合同C.實踐合同D.諾誠合同E.要式合同《合同法》中規(guī)定的根本原那么有〔ABCDE〕。A.平等原那么B.自愿原那么C.公平原那么D.老實信用原那么E.不損害社會公益原那么合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。AA.正確B.不正確合同是一種民事法律行為。AA.正確B.不正確并非任何建設(shè)工程合同都是合同法中規(guī)定的有名合同。BA.正確B.不正確婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。AA.正確B.不正確憲法是由〔D〕制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。A.最高國家行政機(jī)關(guān)B.最高國家司法機(jī)關(guān)C.國務(wù)院D.最高國家權(quán)力機(jī)關(guān)狹義的法律，是指〔A〕按照法定程序制定的標(biāo)準(zhǔn)性文件，是行政法規(guī)、地方性法規(guī)、行政規(guī)章的立法依據(jù)或者根底。A.全國人民代表大會及其常務(wù)委員會B.縣級以上人民代表大會及其常務(wù)委員會C.國務(wù)院D.縣級以上人民政府行政法規(guī)，是指〔C〕按照法定程序制定的標(biāo)準(zhǔn)性文件。A.全國人民代表大會及其常務(wù)委員會B.縣級以上人民代表大會及其常務(wù)委員會C.國務(wù)院D.縣級以上人民政府有權(quán)利制定地方性法規(guī)的主體是〔A〕。A.設(shè)區(qū)的市的權(quán)利機(jī)關(guān)B.設(shè)區(qū)的市的行政機(jī)關(guān)C.法院D.檢察院法律有廣狹兩層含義，廣義的法律是指包括〔ABCD〕在內(nèi)的一切標(biāo)準(zhǔn)性文件。A.憲法B.全國人民代表大會及其常委會制定的法律C.國務(wù)院制定的行政法規(guī)D.地方人大制定的地方性法規(guī)E.地方行業(yè)主管部門出臺的規(guī)定部門規(guī)章的效力低于〔AB〕。A.憲法B.法律C.地方性法規(guī)D.地方規(guī)章E.司法解釋從法律效力上講，行政法規(guī)的效力僅次于憲法而高于法律、地方性法規(guī)。BA.正確B.不正確國際條約屬于國際法而不屬于國內(nèi)法的范疇，但是經(jīng)過法定程序批準(zhǔn)生效的國際條例具有同國內(nèi)法同等的約束力，從這個意義上來說國際條約也屬于國內(nèi)法的范疇，是我國法律的重要淵源。AA.正確B.不正確憲法具有最高的效力等級，是其他法律的立法依據(jù)和根底，其他法律不能違背它的規(guī)定或者精神，否那么無效。AA.正確B.不正確我國的法，從憲法到普通法，從行政法規(guī)到地方性法規(guī)，都是分別由各級人民代表大會及其常設(shè)機(jī)構(gòu)、國家行政機(jī)關(guān)制定和通過的，表達(dá)了人民的共同意愿。AA.正確B.不正確以下〔D〕不是工程建設(shè)法的特征。A.行政隸屬性B.經(jīng)濟(jì)性C.政策性D.時代性建設(shè)法律關(guān)系是指，由工程建設(shè)法律標(biāo)準(zhǔn)所確認(rèn)和調(diào)整的，在建設(shè)管理和建設(shè)協(xié)作做成中產(chǎn)生的〔A〕關(guān)系。A.權(quán)利、義務(wù)B.權(quán)利C.義務(wù)D.權(quán)利、責(zé)任以下〔C〕不是工程建設(shè)法律關(guān)系的客體。A.財B.物C.債D.行為能夠引起工程建設(shè)法律關(guān)系產(chǎn)生、變更、消滅的是〔C〕。A.法律關(guān)系B.法律行為C.法律事實D.法律效力工程建設(shè)法律標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整對象為〔ABC〕。A.工程建設(shè)管理關(guān)系B.工程建設(shè)協(xié)作關(guān)系C.工程建設(shè)主體內(nèi)部勞動關(guān)系D.民事法律關(guān)系E.行政法律關(guān)系工程建設(shè)法律標(biāo)準(zhǔn)的根本原那么有〔ABCDE〕。A.確保工程建設(shè)質(zhì)量與平安B.工程建設(shè)活動應(yīng)當(dāng)符合國家工程建設(shè)平安標(biāo)準(zhǔn)C.遵守法律法規(guī)D.不損害社會公共利益及他人合法權(quán)益E.合法權(quán)利受法律保護(hù)建設(shè)法律關(guān)系消滅的原因包括自然消滅、協(xié)議消滅和違約消滅。AA.正確B.不正確民事法律行為本質(zhì)上是合法的法律行為。AA.正確B.不正確法律事實包括事件和行為兩種類型。AA.正確B.不正確建設(shè)工程法律關(guān)系由主體、客體、內(nèi)容三個要素構(gòu)成，但并不是任何建設(shè)工程法律關(guān)系都必須具備該三要素。BA.正確B.不正確表見代理的法律后果由〔B〕承當(dāng)。A.代理人B.被代理人C.第三人D.視情況而定以下關(guān)于代理的表述，不正確的選項是〔C〕。A.代理人應(yīng)在代理權(quán)限范圍內(nèi)行使代理權(quán)B.代理人應(yīng)親自進(jìn)行代理活動C.可以實施雙方代理D.不得濫用代理權(quán)以下〔D〕不是物權(quán)當(dāng)中所有權(quán)的權(quán)能。A.占有B.使用C.收益D.放棄以下〔A〕不屬于代理的種類。A.雙方代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理法人的成立條件有〔ABCD〕。A.依法成立B.有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費C.有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和成果D.能夠獨立承當(dāng)民事責(zé)任E.具備公益屬性債消滅的原因有〔ABCDE〕。A.履行B.抵消C.提存D.混淆E.免除法人是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承當(dāng)民事義務(wù)的組織。AA.正確B.不正確法定代表人是法人的最高領(lǐng)導(dǎo)人。BA.正確B.不正確表見代理是指無權(quán)代理人以被代理人的名義與第三人實施民事法律行為，第三人有理由相信代理人有代理權(quán)，因而法律后果直接由被代理人承當(dāng)?shù)拇矸绞健A.正確B.不正確法定代表人的變更即法人的變更。BA.正確B.不正確墊資條款的效力為〔D〕。A.無效B.效力待定C.可變更可撤銷D.有效約定的墊資利息超過中國人民銀行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)〔D〕。A.減半支付B.按照約定支付C.不應(yīng)支付利息D.超過局部無效招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起〔B〕日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以〔B〕作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。A.陰合同B.備案的中標(biāo)合同C.雙方約定為準(zhǔn)D.陽合同或陰合同墊資利息的支付方式為〔AB〕。A.有約定時支付B.無約定時不支付C.任何情況下都應(yīng)支付D.任何情況下都不應(yīng)支付E.視情況而定工程實踐中，建設(shè)單位〔ACE〕躲避陰陽合同。A.進(jìn)行合法有效的招標(biāo)投標(biāo)B.與對方當(dāng)事人協(xié)商C.簽補充協(xié)議，并備案D.訴訟E.重新進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)，并重新簽訂合同當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持。AA.正確B.不正確當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。AA.正確B.不正確拖欠款利息有約定時支付，無約定時不支付。BA.正確B.不正確當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，應(yīng)予支持。BA.正確B.不正確以下〔C〕不是無效合同的法律后果。A.恢復(fù)原狀B.返還財產(chǎn)C.繼續(xù)履行D.折價補償以下〔D〕不是無效合同的情形。A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益B.惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益C.違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定D.重大誤解以下〔C〕不是建設(shè)部124號令規(guī)定的參照認(rèn)定掛靠的情形。A.轉(zhuǎn)讓、出借企業(yè)資質(zhì)證書的B.以其他方式允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的C.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的D.工程負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、平安管理人員、工程核算人員不是工程承包人本單位人員的勘察、設(shè)計、監(jiān)理等效勞采購，單項合同估算價在〔B〕人民幣以上。A.100萬元B.50萬元C.200萬元D.3000萬元非法轉(zhuǎn)包的情形有〔ABCD〕。A.總承包人將建設(shè)工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的B.建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)發(fā)包方的同意，承包人將其承包的局部建設(shè)工程交由其他單位完成C.施工總承包單位將工程主體結(jié)構(gòu)的施工發(fā)包給其他單位的D.分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的E.將其承包的全部工程發(fā)包給他人建設(shè)工程合同無效的情形有〔ABCDE〕。A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的B.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的C.非法轉(zhuǎn)包D.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的E.違法分包建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。AA.正確B.不正確建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，不支付工程款BA.正確B.不正確承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通那么第134條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。AA.正確B.不正確具有勞務(wù)作業(yè)法定資質(zhì)的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務(wù)分包合同，當(dāng)事人以轉(zhuǎn)包建設(shè)工程違反法律規(guī)定為由請求確認(rèn)無效的，應(yīng)予支持。BA.正確B.不正確某建材供給商向某建筑公司發(fā)出一份銷售建筑材料的廣告，其內(nèi)容只是介紹多種建筑材料的規(guī)格、價格與性能，那么此廣告不構(gòu)成要約的原因是〔D〕。A.不具有訂立合同的意思表示B.要約人不特定C.受要約人不特定D.要約內(nèi)容不明確某建筑公司分別對兩個開發(fā)商的建設(shè)工程進(jìn)行投標(biāo)，但是，在提交標(biāo)書時不慎將兩個標(biāo)書互相錯投。那么此建筑公司的兩個標(biāo)書均不構(gòu)成要約的原因是〔C〕。A.不具有訂立合同的意思表示B.要約人不特定C.受要約人不特定D.要約內(nèi)容不明確甲單位以電子郵件的方式向乙單位發(fā)出要約，此要約的生效時間是〔B〕。A.該電子郵件發(fā)出的時間B.該電子郵件進(jìn)人乙單位指定的電子郵箱的時間C.乙單位知道已經(jīng)收到該電子郵件的時間D.乙單位知悉該電子郵件內(nèi)容的時間以下情形中，構(gòu)成承諾的是〔D〕。A.甲向乙發(fā)出要約，丙得知后向甲表示完全同意要約的內(nèi)容B.甲向乙發(fā)出要約，乙向丁表示完全同意要約的內(nèi)容C.甲向乙發(fā)出要約，明確7天內(nèi)不答復(fù)那么視為承諾，乙未如期答復(fù)D.甲按某廣告給乙匯款購置其建材，乙給甲郵寄了其指定的產(chǎn)品以下關(guān)于要約撤銷的表述中，正確的選項是〔BD〕。A.要約生效之前可以撤銷B.要約生效之后且受要約人承諾之前可以撤銷C.撤銷通知應(yīng)在要約生效之前到達(dá)受要約人D.撤銷通知應(yīng)在受要約人作出承諾之前到達(dá)E.撤銷要約必須經(jīng)過受要約人的同意以下情況中，不得撤銷的要約包括〔ABDE〕。A.要約人約定了承諾期限B.要約人明示要約不可撤銷C.受要約人認(rèn)為要約不可撤銷D.C情形并已為履行合同做了準(zhǔn)備工作E.通知在承諾發(fā)出之后到達(dá)受要約人承諾延誤是指承諾人發(fā)出承諾后，被外界原因而延誤到達(dá)。“受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時到達(dá)要約人，但因其他原因承諾到達(dá)要約人時超過承諾期限的，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。AA.正確B.不正確撤回承諾的通知應(yīng)當(dāng)在承諾通知到達(dá)要約人之前或者與承諾通知同時到達(dá)要約人。AA.正確B.不正確承諾既可以撤回也可以撤銷。BA.正確B.不正確寄送價目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說明書以及商業(yè)廣告屬于要約邀請。BA.正確B.不正確某承包商與材料供給商簽訂了一個水泥供貨合同，但是合同中沒有約定水泥的交貨地點，那么他們應(yīng)該優(yōu)先采用〔D〕。A.在履行義務(wù)一方所在地履行B.在收受水泥一方所在地履行C.在簽訂合同地點履行D.補充協(xié)商決定交貨地點某工程簽訂的鋼材采購合同，由于條款內(nèi)未約定交貨地點，雙方又無法補充協(xié)商確定交貨地點，而且也無法根據(jù)交易習(xí)慣確定。那么供貨商備齊鋼材后，應(yīng)〔D〕。A.將鋼材送到施工現(xiàn)場B.將鋼材送到發(fā)包人的辦公所在地C.將鋼材送到發(fā)包人的倉庫D.通知發(fā)包人自提甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執(zhí)行政府指導(dǎo)價，于2004年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導(dǎo)價是2500元／噸，但甲方直至2004年8月1日才交貨，此時的政府指導(dǎo)價是2800元／噸，結(jié)算時應(yīng)按照〔C〕計算。A.2800元／噸B.2650元／噸C.2500元／噸D.2200元／噸某建設(shè)工程施工合同中按市場價格對合同價格作出了約定，在履行合同時，發(fā)現(xiàn)某分項工程價款約定不明，那么法定的處理方法是〔B〕。A.按照訂立合同時，承包人所在地的市場價格支付B.按照訂立合同時，工程所在地的市場價格結(jié)算C.按照履行合同時，工程所在地的市場價格結(jié)算D.按照履行合同時，國家造價管理部門發(fā)布的價格支付A市甲廠與B市乙綠化公司簽訂了一份買賣合同，約定由甲廠供給乙公司苗木1000棵，乙企業(yè)支付貨款5萬元。但合同對付款地點和交貨地點未約定，雙方為此發(fā)生糾紛，付款地點和交貨地點應(yīng)為〔AB〕。A.付款地點為A市B.交貨地點為A市C.付款地點在B市D.交貨地點在B市E.交貨地點和付款地點均在B市甲房地產(chǎn)開發(fā)商拖欠乙施工單位15萬元工程款，丙設(shè)計院又拖欠甲20萬元已到期的購房款，于是乙便對丙行使代位權(quán)，拿到了15萬元的工程款。那么以下說法正確的有〔ABCE〕。A.乙只能以自己的名義行使代位權(quán)B.乙行使代位權(quán)的費用應(yīng)當(dāng)由甲承當(dāng)C.乙行使代位權(quán)的范圍應(yīng)當(dāng)以15萬元為限D(zhuǎn).乙可以直接向丙行使代位權(quán)E.乙必須向法院請求行使代位權(quán)代位權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。AA.正確B.不正確執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價風(fēng)格整時，按照交付時的價格計價。AA.正確B.不正確合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充。不能達(dá)成補充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。AA.正確B.不正確合同履行需遵循全面履行原那么。AA.正確B.不正確以下關(guān)于合同無效的表述中，正確的選項是〔C〕。A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同B.損害國家、集體或者第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.違反地方性法規(guī)的強制性規(guī)定以下合同中，屬于可變更、可撤銷合同的是〔D〕。A.損害社會公共利益的合同B.以合法形式掩蓋非法目的C.不慎造成誤解的合同D.顯失公平的合同某鋼鐵廠用更換樣品包裝和產(chǎn)品標(biāo)簽的方法與某建筑公司簽訂了鋼材購銷合同，將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價格出售給該建筑公司使其蒙受損失。那么該建筑公司不可〔C〕。A.申請法院或仲裁機(jī)構(gòu)變更該合同B.申請法院或仲裁機(jī)構(gòu)撤銷該合同C.申請法院確認(rèn)該合同無效D.繼續(xù)認(rèn)可該合同以下〔D〕不屬于合同的生效要件。A.合同主體適格B.意思表示真實C.內(nèi)容合法D.完全行為能力人14歲的中學(xué)生張某擅自與某善意的成年人王某簽訂合同轉(zhuǎn)讓了自己上學(xué)用的電動自行車，那么以下關(guān)于此合同的表述中正確的選項是〔CDE〕。A.此合同屬于有效合同B.此合同屬于無效合同C.此合同屬于效力待定合同D.王某可催告張某父母確認(rèn)E.合同被追認(rèn)前王某可撤銷以下關(guān)于合同生效的要件中，正確的選項是〔ABDE〕。A.當(dāng)事人的主體資格要合格B.當(dāng)事人的意思表示要真實C.合同不違反法律、行政法規(guī)D.合同不損害社會公共利益E.具備法律要求的合同形式一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷。AA.正確B.不正確因成心或者重大過失造成對方財產(chǎn)損失的，免責(zé)條款無效。AA.正確B.不正確重大誤解，是指當(dāng)事人一方因自己的過失導(dǎo)致對合同的內(nèi)容等發(fā)生重大誤解而訂立的合同的行為。AA.正確B.不正確無權(quán)代理合同屬于效力待定合同。AA.正確B.不正確勘察、設(shè)計、監(jiān)理等效勞采購，單項合同估算價在〔D〕萬元人民幣以上，屬于強制招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)人不得少于〔B〕個。開標(biāo)由〔A〕主持，邀請所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)人B.投標(biāo)人C.評標(biāo)委員會D.招標(biāo)代理評標(biāo)委員會成員總數(shù)應(yīng)當(dāng)為〔B〕人以上單數(shù)?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循〔ABCD〕原那么。A.公開B.公平C.公正D.老實信用E.等價有償《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，強制招標(biāo)投標(biāo)的工程范圍包括〔ABCDE〕。A.大型根底設(shè)施公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾平安的工程B.全部使用國有資金投資或者國家融資的工程C.使用國際組織貸款、援助資金的工程D.使用外國政府貸款、援助資金的工程E.局部用國有資金投資或者國家融資的工程涉及國家平安、國家秘密、搶險救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的工程，按照國家有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)。AA.正確B.不正確評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)限定在一至三人，并標(biāo)明排列順序。AA.正確B.不正確招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起15內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。BA.正確B.不正確投標(biāo)人少于三個或者所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。AA.正確B.不正確《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定，建筑物倒塌致人損害的侵權(quán)訴訟，適用〔B〕歸責(zé)原那么。A.過錯原那么B.過錯推定原那么C.無過錯原那么D.公平原那么以下〔D〕不是侵權(quán)免責(zé)事由。A.無過錯B.不可抗力C.第三人過錯D.受損害人無過錯共同危險行為適用《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定的〔A〕歸責(zé)原那么。A.過錯原那么B.過錯推定原那么C.無過錯原那么D.公平原那么高空拋物適用《侵權(quán)責(zé)任法》中的〔D〕原那么。A.過錯推定原那么B.無過錯原那么C.過錯原那么D.公平原那么法律責(zé)任的構(gòu)成要件有〔ABCD〕。A.有損害事實B.存在違法行為C.損害事實與違法行為之間具有因果關(guān)系D.有過錯E.有過失《侵權(quán)責(zé)任法》中規(guī)定的規(guī)那么原那么有〔ABCE〕。A.過錯原那么B.過錯推定原那么C.無過錯原那么D.平等原那么E.公平原那么因建設(shè)工程或工程設(shè)施倒塌致人損害的侵權(quán)訴訟，由施工單位與建設(shè)單位就其他責(zé)任人的原因致害承當(dāng)舉證責(zé)任。AA.正確B.不正確從建筑物中拋擲物品或從建筑物上墜落的物品造成他人損害，難以確定具體侵權(quán)人的，除能夠證明自己不是侵權(quán)人的以外，由可能加害的建筑物使用人給予補償。AA.正確B.不正確因堆放物倒塌致害的侵權(quán)訴訟，由堆放人就自己沒有過錯承當(dāng)舉證責(zé)任。AA.正確B.不正確因挖掘地面、修繕安裝地下設(shè)施致害的侵權(quán)訴訟，由施工人就自己設(shè)置了明顯標(biāo)志和采取了平安措施的事實承當(dāng)舉證責(zé)任。AA.正確B.不正確以下〔D〕不是發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.明確表示或者以行為說明不履行合同主要義務(wù)的B.明確表示或者以行為說明不履行合同主要義務(wù)的C.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的以下〔D〕不是承包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.未按約定支付工程價款的B.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的C.不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的D.非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程合同解除后〔A〕結(jié)算。A.應(yīng)當(dāng)按照約定B.應(yīng)當(dāng)參照約定C.不應(yīng)D.根據(jù)法律規(guī)定約定的違約金低于或者高于造成的損失的，當(dāng)事人〔A〕變更。A.可以B.應(yīng)當(dāng)C.不可D.根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件有〔ABCDE〕。A.明確表示或者以行為說明不履行合同主要義務(wù)的B.明確表示或者以行為說明不履行合同主要義務(wù)的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的D.非法轉(zhuǎn)包E.違法分包《合同法》規(guī)定的法定賠償范圍包括〔ACE〕。A.實際損失B.預(yù)算C.預(yù)期利益D.預(yù)計損失E.防止損失擴(kuò)大而支出的合理費用當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，對方可以單方解除合同。AA.正確B.不正確當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，需在催告后的合理期限內(nèi)仍未履行的，才可解除合同。BA.正確B.不正確當(dāng)事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權(quán)人可以解除合同。AA.正確B.不正確建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價款。AA.正確B.不正確施工合同糾紛〔質(zhì)量、工程款、工期〕的訴訟時效為〔B〕年。權(quán)利最長保護(hù)期限為〔D〕年。訴訟時效起算時間點為從〔A〕起計算。A.權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受到侵害之日B.權(quán)利受到侵害之日C.權(quán)利人主張權(quán)利之日D.權(quán)利人行使權(quán)利之日工程結(jié)算款請求權(quán)的訴訟時效從〔C〕之日開始計算。A.結(jié)算B.提交結(jié)算文件C.應(yīng)付工程款D.發(fā)包人認(rèn)可訴訟時效期限為一年的情形有〔ABCD〕。A.身體受到傷害要求賠償?shù)腂.延付或拒付租金的C.出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的D.存放財物被喪失或損毀的E.涉外合同承包人因以下〔ABDE〕事由，請求發(fā)包人支付工程價款的，不受訴訟時效的限制。A.承包人未就工程價款與發(fā)包人進(jìn)行結(jié)算的B.工程價款數(shù)額尚未確定的C.發(fā)包人未收到竣工結(jié)算文件的D.發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算文件后，不及時審核或者答復(fù)的E.承包人有證據(jù)證實發(fā)包人成心拖延進(jìn)行結(jié)算的在任何訴訟程序中均可提出訴訟時效的抗辯。BA.正確B.不正確訴訟時效期限為兩年。BA.正確B.不正確訴訟時效期間經(jīng)過，權(quán)利人的實體權(quán)利并不因此而消滅。AA.正確B.不正確訴訟時效期間經(jīng)過，權(quán)利人的勝訴權(quán)必要消滅。BA.正確B.不正確當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的〔D〕。A.根據(jù)法律規(guī)定處理B.按照約定處理C.不予支持D.應(yīng)予支持一方當(dāng)事人向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出民事權(quán)利的要求，對方未用語言或者文字明確表示意見，但其行為說明已接受的，可以認(rèn)定為默示。不作為的默示只有在法律有規(guī)定或者〔A〕的情況下，才可以視為意思表示。A.當(dāng)事人雙方有約定B.一方當(dāng)事人主張C.對方當(dāng)事人同意D.法律不禁止建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)〔B〕抵押權(quán)和其他債權(quán)。A.后于B.優(yōu)于C.根據(jù)法律規(guī)定確定D.按照雙方預(yù)定確定建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為〔C〕，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計算。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可結(jié)算〞的適用條件為〔ABC〕。A.約定結(jié)算答復(fù)期限B.約定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算〞C.發(fā)包人在“結(jié)算答復(fù)期間〞沒有答復(fù)D.法律規(guī)定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算〞E.承包人確定工程款數(shù)額發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催揭發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程〔B〕，也可以申請人民法院將該工程〔E〕，就所得價款優(yōu)先受償A.變賣B.折價C.抵消D.提存E.拍賣當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持。AA.正確B.不正確“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可〞可以不約定于合同中，而直接適用法律規(guī)定。BA.正確B.不正確建筑工程價款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。AA.正確B.不正確消費者交付購置商品房的全部或者大局部款項后，承包人就該商品房享有的工程價款優(yōu)先受償權(quán)不得對抗買受人。AA.正確B.不正確2023版施工合同示范文本的實施日期是〔A〕。A.2023年7月1日B.2023年8月1日C.2023年1月1日D.2023年10月1日承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后〔28〕天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由。A.7天B.14天C.28天D.56天爭議評審小組作出的書面決定〔B〕對雙方具有約束力，雙方應(yīng)遵照執(zhí)行。A.自然B.經(jīng)合同當(dāng)事人簽字確認(rèn)后C.任何情況下都D.必須經(jīng)法院判決才除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人要求承包人提供履約擔(dān)保的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承包人提供支付擔(dān)保。有關(guān)支付擔(dān)保說法正確的選項是〔ABCD〕。A.支付擔(dān)?？梢圆捎勉y行保函的形式B.支付擔(dān)?？梢圆捎脫?dān)保公司擔(dān)保的形式C.支付擔(dān)保具體的形式由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定D.合同可以不約定支付擔(dān)保。E.采用2023版施工合同示范文本簽訂合同必須約定支付擔(dān)保應(yīng)依照法律規(guī)定參加工傷保險的單位有〔ABCDE〕。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.發(fā)包人為履行合同聘請的第三方D.承包人E.分包人99版施工合同示范文本的修訂原那么之一是注重保護(hù)發(fā)包人權(quán)利的原那么。BA.正確B.不正確99版施工合同示范文本的修訂原那么之一是與我國工程管理造價改革相協(xié)調(diào)的原那么。AA.正確B.不正確2023版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的違約雙倍賠償制度指建設(shè)單位拖欠工程款超過一定時間須向施工單位支付兩倍的拖欠工程款。BA.正確B.不正確因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承當(dāng)。AA.正確B.不正確以下關(guān)于法的效力上下的表述不正確的選項是(D)。A.法律的效力低于憲法，但高于其他的法B.行政法規(guī)的效力低于憲法和法律C.地方性法規(guī)的效力低于憲法、法律和行政法規(guī)D.行政規(guī)章的效力低于憲法、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)關(guān)于法的形式，以下表述不正確的選項是(B)。A.—切法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)都不得與憲法相抵觸B.廣義上的法律，泛指《憲法》調(diào)整的各類法的標(biāo)準(zhǔn)性文件C.狹義上的法律，僅指全國人大及其常委會制定的標(biāo)準(zhǔn)性文件D.自治條例和單行條例、特別行政區(qū)法律等，屬于我國法的形式以下屬于行政法規(guī)的是〔D〕。A.《合同法》B.《北京市招標(biāo)投標(biāo)條例》C.《建筑法》D.《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》以下屬于民法商法的是〔B〕。A.土地管理法B.公司法C.建筑法D.勞動法某施工企業(yè)中標(biāo)省人民醫(yī)院門診樓工程工程，工程完成后審計機(jī)關(guān)對其進(jìn)行審計，作了審計結(jié)論。對此過程中產(chǎn)生的法律關(guān)系，以下說法中正確的選項是〔ABDE〕。A.該施工企業(yè)與醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系B.該施工企業(yè)與醫(yī)院之間法律地位平等C.審計機(jī)關(guān)與該醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系D.審計機(jī)關(guān)與該施工企業(yè)之間是行政法律關(guān)系E.審計機(jī)關(guān)與該施工企業(yè)之間法律地位不平等與工程建設(shè)相關(guān)的法規(guī)的表現(xiàn)形式多種多樣，以下屬于與工程建設(shè)相關(guān)法規(guī)的形式的有〔ABC〕。A.某省人大常委會通過的建筑市場管理條例B.建設(shè)部發(fā)布的注冊建造師管理方法C.某省人民政府制定的招標(biāo)投標(biāo)管理方法D.某市人民政府辦公室下發(fā)的關(guān)于外來工暫住規(guī)定的通知E.某省建設(shè)行政主管部門下發(fā)的加強平安管理的通知部門規(guī)章之間不一致的，適用新規(guī)定；同時公布的，由雙方協(xié)商。BA.正確B.不正確同一機(jī)關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由制定機(jī)關(guān)裁決。AA.正確B.不正確部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由全國人大法工委裁決。BA.正確B.不正確地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，由國務(wù)院裁決。BA.正確B.不正確以下關(guān)于監(jiān)理的工作內(nèi)容，表述完整準(zhǔn)確的是〔D〕。A.四控制，兩管理，一協(xié)調(diào)B.三控制，三管理，一協(xié)調(diào)C.三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，并履行平安管理工作D.三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，履行平安生產(chǎn)管理的法定職責(zé)工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的平安技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合〔B〕。A.合同約定B.工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)C.設(shè)計要求D.工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)理工程師不得將以下工作委托給總監(jiān)理工程師代表，其中不正確的選項是〔D〕。A.組織編制監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實施細(xì)那么B.根據(jù)工程進(jìn)展及監(jiān)理工作情況調(diào)配監(jiān)理人員C.組織審查施工組織設(shè)計、(專項)施工方案D.進(jìn)行隱蔽工程驗收施工組織設(shè)計審查應(yīng)包括以下根本內(nèi)容，其中不正確的選項是〔D〕。A.編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定B.施工進(jìn)度、施工方案及工程質(zhì)量保證措施應(yīng)符合施工合同要求C.平安技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)D.施工圖紙符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)效勞是指工程監(jiān)理單位受建設(shè)單位委托，按照建設(shè)工程監(jiān)理合同約定，在建設(shè)工程〔ABD〕等階段提供的效勞活動。A.勘察B.設(shè)計C.施工D.保修E.使用工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)施工單位費用索賠應(yīng)同時滿足以下條件〔ABC〕。A.施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出費用索賠B.索賠事件是因非施工單位原因造成，且符合施工合同約定C.索賠事件造成施工單位經(jīng)濟(jì)損失D.索賠費用有施工單位注冊造價師簽章E.索賠事項屬于合同的承包范圍總監(jiān)理工程師是由工程監(jiān)理單位法定代表人書面任命，負(fù)責(zé)履行建設(shè)工程監(jiān)理合同、主持工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的注冊監(jiān)理工程師或具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格的人員。BA.正確B.不正確《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)中選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場。AA.正確B.不正確工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的平安技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)。AA.正確B.不正確工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程平安生產(chǎn)承當(dāng)監(jiān)理責(zé)任。AA.正確B.不正確《建筑工程平安生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，對到達(dá)一定規(guī)模的危險性較大的分局部項工程編制專項施工方案，并附具平安驗算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、(B)簽字后實施。A.專業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.總監(jiān)代表D.建設(shè)單位負(fù)責(zé)人工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的平安技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合〔B〕。A.合同約定B.工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)C.設(shè)計要求D.工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)超過一定規(guī)模的危險性較大的分局部項工程專項方案應(yīng)當(dāng)由〔A〕組織召開專家論證會。A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.平安監(jiān)督部門工程監(jiān)理單位未對施工組織設(shè)計中的平安技術(shù)措施或者專項施工方案進(jìn)行審查的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處〔A〕的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，降低資質(zhì)等級，直至撤消資質(zhì)證書。A.10萬元以上30萬元以下B.20萬元以上50萬元以下C.100萬元以上300萬元以下D.1萬元以上5萬元以下以下屬于專家論證工程的有(ABC)。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.室內(nèi)抹灰E.砌磚工程工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照〔ABCE〕實施監(jiān)理。A.法律B.法規(guī)C.工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)D.工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)E.工程合同工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在平安事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告。BA.正確B.不正確平安技術(shù)措施或者專項施工方案的編制應(yīng)遵循《危險性較大的分局部項工程平安管理方法》〔建質(zhì)[2023]87號〕。AA.正確B.不正確工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的平安技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)。AA.正確B.不正確工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程平安生產(chǎn)承當(dāng)監(jiān)理責(zé)任。AA.正確B.不正確2023版施工合同示范文本通用條款規(guī)定：承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；承包人未在前述時間內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和〔或〕延長工期的權(quán)利。B以下不屬于2023版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的是：(C)。A.承包人按第14.2款(竣工結(jié)算審核)約定接收竣工付款證書后，應(yīng)被視為已無權(quán)再提出在工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。B.承包人按第14.4款(最終結(jié)清)提交的最終結(jié)清申請單中，只限于提出工程接收證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠。提出索賠的期限自接受最終結(jié)清證書時終止。C.承包人應(yīng)在發(fā)出索賠意向通知書后14天內(nèi)，向監(jiān)理人正式遞交索賠報告；索賠報告應(yīng)詳細(xì)說明索賠理由以及要求追加的付款金額和〔或〕延長的工期，并附必要的記錄和證明材料；D.索賠事件具有持續(xù)影響的，承包人應(yīng)按合理時間間隔繼續(xù)遞交延續(xù)索賠通知，說明持續(xù)影響的實際情況和記錄，列出累計的追加付款金額和〔或〕工期延長天數(shù)；以下不符合2023版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的是〔D〕。A.施工單位應(yīng)及時辦理簽證、索賠，否那么在新文本下極容易被判“索賠權(quán)利過期作廢〞。B.對施工單位來說，費用索賠比工期索賠更加重要。C.建設(shè)單位及時審理索賠；及時提交反索賠的意向通知與反索賠報告。D.專業(yè)隊伍辦理簽證、索賠；實現(xiàn)資料〔證據(jù)〕專人管理；根據(jù)2023版施工合同示范文本，以下說法不正確的選項是〔C〕。A.“索賠過期作廢制度〞要求施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及時高效的處理索賠；實現(xiàn)工程管理的過程控制，動態(tài)管理B.承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；C.承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；D.發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到索賠報告或有關(guān)索賠的進(jìn)一步證明材料后的28天內(nèi)，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的索賠處理結(jié)果。發(fā)包人逾期答復(fù)的，那么視為認(rèn)可承包人的索賠要求；2023版監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)施工單位費用索賠應(yīng)同時滿足以下條件：〔ABE〕。A.施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出費用索賠。B.索賠事件是因非施工單位原因造成，且符合施工合同約定。C.索賠事件是客觀原因造成，且符合施工合同約定。D.索賠事件是施工單位原因造成，且符合施工合同約定。E.索賠事件造成施工單位直接經(jīng)濟(jì)損失。2023版監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)工程延期應(yīng)同時滿足以下條件：〔ABC〕。A.施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出工程延期。B.因非施工單位原因造成施工進(jìn)度滯后。C.施工進(jìn)度滯后影響到施工合同約定的工期。D.索賠事件是客觀原因造成，且符合施工合同約定。E.索賠事件是施工單位原因造成，且符合施工合同約定。1999版施工合同示范文本規(guī)定了索賠過期作廢制度。BA.正確B.不正確2023版施工合同示范文本規(guī)定了索賠過期作廢制度。AA.正確B.不正確2023版施工合同示范文本通用條款規(guī)定：發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到索賠報告或有關(guān)索賠的進(jìn)一步證明材料后的14天內(nèi)，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的索賠處理結(jié)果。發(fā)包人逾期答復(fù)的，那么視為認(rèn)可承包人的索賠要求。BA.正確B.不正確2023版施工合同示范文本通用條款規(guī)定：發(fā)包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)通過監(jiān)理人向承包人提出索賠意向通知書，發(fā)包人未在前述28天內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求賠付金額和〔或〕延長缺陷責(zé)任期的權(quán)利。AA.正確B.不正確根據(jù)2023版施工合同示范文本，以下說法不正確的選項是〔C〕。A.因發(fā)包人原因造成工程不合格的，由此增加的費用和〔或〕延誤的工期由發(fā)包人承當(dāng)，并支付承包人合理的利潤。B.因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未到達(dá)合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承當(dāng)由此增加的費用和〔或〕延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。C.因發(fā)包人違反合同約定造成暫停施工的，發(fā)包人應(yīng)承當(dāng)因其違約給承包人增加的費用和〔或〕延誤的工期，無須支付承包人合理的利潤。D.2023版示范文本約定了需要支付承包人合理利潤的情形多達(dá)13種。以下不屬于施工機(jī)械臺班單價組成費用的是〔A〕。A.防暑費：B.大修理費，經(jīng)常修理費：C.安拆費及場外運費D.機(jī)上人工費機(jī)械因窩工而閑置時，機(jī)械設(shè)備臺班費可按〔C〕計算。A.臺班費或折舊費B.臺班費和折舊費C.租賃費或折舊費D.租賃費和折舊費根據(jù)2023版施工合同示范文本，以下說法正確的選項是〔B〕。A.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，不能順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承當(dāng)；B.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承當(dāng)；C.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費用損失由發(fā)包人負(fù)擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承當(dāng)；D.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由承包人承當(dāng)；根據(jù)FIDIC合同條件的規(guī)定，不可抗力是指某種異常事件或情況，包括(ACDE)等。A.戰(zhàn)爭、敵對行動、入侵、外敵行動B.工期拖延引起的賠償C.叛亂、恐怖主義、革命、暴動、軍事政變或篡奪政權(quán)，或內(nèi)戰(zhàn)D.承包商人員和承包商的其他雇員以外的人員的騷動、喧鬧、混亂、罷工或停工E.戰(zhàn)爭軍火、爆炸物資、電離輻射或放射性物質(zhì)引起的污染，但可能固承包商使用此類軍火引起的除外費用索賠成立的條件如下〔必須同時具備〕：〔ABCD〕。A.與合同對照，事件已造成了承包人工程工程本錢的額外支出〔費用增加〕。B.造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的原因。C.造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險；D.承包人按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。E.監(jiān)理人證明索賠事件客觀發(fā)生了。根據(jù)2023版施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費用增加和〔或〕工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原那么承當(dāng)：永久工程、已運至施工現(xiàn)場的材料和工程設(shè)備的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失由發(fā)包人承當(dāng)。AA.正確B.不正確根據(jù)2023版施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費用增加和〔或〕工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原那么承當(dāng)：承包人施工設(shè)備的損壞由發(fā)包人承當(dāng)。BA.正確B.不正確根據(jù)2023版施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費用增加和〔或〕工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原那么承當(dāng)：因不可抗力引起或?qū)⒁鸸て谘诱`，發(fā)包人要求趕工的，由此增加的趕工費用由發(fā)包人承當(dāng)。AA.正確B.不正確根據(jù)2023版施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費用增加和〔或〕工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原那么承當(dāng)：承包人在停工期間按照發(fā)包人要求照管、清理和修復(fù)工程的費用由承包人承當(dāng)。BA.正確B.不正確(A)是工程索賠計算時最常用的一種方法。這種方法的計算原那么是，以承包商為某項索賠工作所支付的實際開支為根據(jù)，向業(yè)主要求費用補償。A.實際費用法B.總費用法C.直接費用法D.估算費用法直接費是指直接用于工程的人工費、材料設(shè)備費和(B)。A.臨時設(shè)施工程費B.施工機(jī)械使用費C.現(xiàn)場管理費D.業(yè)務(wù)費當(dāng)施工現(xiàn)場出現(xiàn)氣候異常時，承包商一般可以向業(yè)主提出(B)。A.延長工期B.工期延長的費用賠償C.既延長工期，又索賠費用D.不能向業(yè)主提出索賠合同規(guī)定的索賠是指承包商所提出的索賠要求，在該工程工程的合同文件中有文字依據(jù)，承包商可以據(jù)此提出索賠要求，并取得經(jīng)濟(jì)補償。這些在合同文件中有文字規(guī)定的合同條款，被稱為〔A〕。A.明示條款B.默示條款C.直接條款D.間接條款關(guān)于施工索賠的特征，以下說法中不正確的選項是〔ABCD〕。A.與工程簽證是雙方法律行為的特征不同，工程索賠不是雙方協(xié)商一致的結(jié)果，而是單方主張權(quán)利的要求。B.與工程簽證涉及的利益已經(jīng)確定的特點相比，工程索賠涉及的利益尚待確定，是一種期待權(quán)益。C.工程簽證的內(nèi)容已經(jīng)確定，簽證可直接作為結(jié)算的依據(jù)；而工程索賠存在三種結(jié)果。D.對于工程簽證而言，工程簽證前的有關(guān)書面或口頭證據(jù)的取得與保管并不重要；而工程索賠是單方面提出的權(quán)利主張，必須依賴于證據(jù)予以證實，這些證據(jù)不僅包括實體證據(jù)還包括程序證據(jù)。E.索賠和簽證是同一概念。索賠報告的組成內(nèi)容包括〔ABCD〕。A.總論B.合同引證C.索賠費用、工期的計算D.索賠證據(jù)E.監(jiān)理檔案就施工索賠的目的而言，施工索賠分為經(jīng)濟(jì)索賠和工期索賠。AA.正確B.不正確在國際工程施工索賠中，最常見的是承包商向業(yè)主提出的工期索賠和經(jīng)濟(jì)索賠；有時，業(yè)主也向承包商提出經(jīng)濟(jì)補償?shù)囊螅础胺此髻r〞。AA.正確B.不正確按照索賠的對象不同，把索賠分成兩類：索賠和反索賠。AA.正確B.不正確綜合索賠又稱總索賠，俗稱一攬子索賠。即對整個工程〔或某項工程〕中所發(fā)生的數(shù)起索賠事項，綜合在一起進(jìn)行索賠。AA.正確B.不正確以下表述正確的選項是(C)。A.工期順延又稱順延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延誤。B.工期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人的原因或監(jiān)理人的原因造成的工期延誤。C.工期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延誤。D.工期順延又稱順延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延誤。以下表述正確的選項是(A)。A.只有關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤；非關(guān)鍵工作延誤不一定導(dǎo)致工期延誤。B.只有關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤；非關(guān)鍵工作延誤一定不導(dǎo)致工期延誤。C.只有非關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤；關(guān)鍵工作延誤不一定導(dǎo)致工期延誤。D.只有非關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤；關(guān)鍵工作延誤一定不導(dǎo)致工期延誤。某項工作出現(xiàn)進(jìn)度偏差，此偏差不大于該工作的自由時差，那么BA.影響后續(xù)工作B.不影響后續(xù)工作C.影響總工期D.可能影響總工期某項工作出現(xiàn)進(jìn)度偏差，此偏差大于該工作的自由時差但不大于該工作的總時差，那么(D).A.不影響后續(xù)工作B.可能影響后續(xù)工作C.影響總工期D.不影響總工期工期索賠成立的條件如下〔必須同時具備〕：〔ABCD〕。A.與合同對照，事件已造成了直接工期損失〔工期延誤或工期延長〕。B.造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的原因。C.造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險；D.承包人按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。E.監(jiān)理人證明索賠事件客觀發(fā)生了。關(guān)鍵線路與關(guān)鍵工作確實定方法有〔ABC〕。A.觀察法B.計算總時差法C.標(biāo)號法D.計算節(jié)點最早時間的方法E.倒排工期法建設(shè)工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)〔GB/T50319-2023〕中的“工程延期〞的本質(zhì)是“工期順延〞。AA.正確B.不正確工期延誤是工期順延的必要條件。AA.正確B.不正確工期延誤是工期順延的充分必要條件。BA.正確B.不正確工期順延是工期延誤的必要條件。BA.正確B.不正確根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人補充，修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知招標(biāo)人的時間期限應(yīng)在〔C〕。A.評標(biāo)截至?xí)r間前B.評標(biāo)開始前C.提交投標(biāo)文件的截止時間前D.投標(biāo)有效期內(nèi)根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)實施條例》，非國有資金占控股或主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的工程，關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，正確的選項是〔C〕。A.評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)價格最低的投標(biāo)人為中標(biāo)人B.評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)以最接近標(biāo)底價格的投標(biāo)人確定為中標(biāo)人C.招標(biāo)人應(yīng)該確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人D.招標(biāo)人可以從評標(biāo)委員會推薦的前三名中標(biāo)候選人確定為中標(biāo)人關(guān)于投標(biāo)聯(lián)合體資格條件的說法，正確的選項是〔C〕。A.聯(lián)合體牽頭單位具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可B.聯(lián)合體一方具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可C.聯(lián)合體各方均當(dāng)具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件D.由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級，較低的單位確定其資質(zhì)等級A、B、C三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A和C組成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。以下行為不符合法律規(guī)定的有〔C〕。A.A和C將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人B.B參加由A和C組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標(biāo)人的同意C.C又按照單獨承包的報價提交了一份投標(biāo)文件D.A和C商定由A為牽頭人并以其名義提交了投標(biāo)保證金根據(jù)《工程建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)方法》，以下情形應(yīng)按廢標(biāo)處理的有〔BE〕。A.投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金B(yǎng).投標(biāo)文件逾期送達(dá)或者為送達(dá)指定地點C.投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求密封D.投標(biāo)文件無單位蓋章并無單位負(fù)責(zé)人簽字E.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定，以下說法正確的選項是〔DE〕。A.投標(biāo)準(zhǔn)備時間從開始發(fā)放招標(biāo)文件之日起至投標(biāo)文件截止之日最短不得少于15日B.招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行修改時，應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前20日進(jìn)行C.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期30日D.評標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)有效期結(jié)束日30個工作日前確定中標(biāo)人E.招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日之內(nèi)按規(guī)定訂立書面合同某工程經(jīng)批準(zhǔn)采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行施工招標(biāo)，根據(jù)法律規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向5個以上具備承當(dāng)招標(biāo)工程能力的施工企業(yè)發(fā)出投標(biāo)邀請書。BA.正確B.不正確經(jīng)有關(guān)部門審批，為緊急安置災(zāi)民而修建的活動板房可以不招標(biāo)。AA.正確B.不正確建設(shè)工程的建筑藝術(shù)造型有特殊要求的，經(jīng)工程主管部門批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行招標(biāo)。AA.正確B.不正確施工總承包合同中未有約定，承包單位又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，就將其全部勞務(wù)作業(yè)交由勞務(wù)單位完成。AA.正確B.不正確A、B、C三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A和C組成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。以下行為不符合法律規(guī)定的有〔C〕。A.A和C將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人B.B參加由A和C組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標(biāo)人的同意C.C又按照單獨承包的報價提交了一份投標(biāo)文件D.A和C商定由A為牽頭人并以其名義提交了投標(biāo)保證金關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)，以下表述中正確的選項是〔C〕。A.聯(lián)合體中應(yīng)當(dāng)至少有一方具備承當(dāng)招標(biāo)工程的相應(yīng)能力B.聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)指定一方與招標(biāo)人簽訂合同C.聯(lián)合體是一個臨時性的組織，不具備法人資格D.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定資質(zhì)等級以下〔C〕不屬于投標(biāo)人之間串通投標(biāo)。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝B.投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報價等投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容C.招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低價格D.不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜使用國有資金投資的工程范圍，不包括以下〔D〕。A.使用各級財政預(yù)算資金的工程B.使用納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金的工程C.使用國有企業(yè)事業(yè)單位自由資金并且國有資產(chǎn)投資者實際擁有控制權(quán)的工程D.使用國家政策性貸款的工程甲建筑單位和乙建筑單位組成一個聯(lián)合體投標(biāo)，在合同的履行過程中，由于甲施工單位的過失，造成了業(yè)主30萬元的損失。就此，建設(shè)單位〔ACE〕。A.可以要求甲單位賠償全部損失B.不可以要求乙賠償全部損失C.可以要求甲賠償10萬元的經(jīng)濟(jì)損失D.必須同時要求兩家單位一起協(xié)商賠償E.可以要求甲乙各賠償15萬元以下〔CE〕不屬于投標(biāo)人之間串通投標(biāo)。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝B.投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報價等投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容C.招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低價格D.不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜E.投標(biāo)人以低于本錢的報價競標(biāo)經(jīng)有關(guān)部門審批，施工合同估算價300萬元的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工程可以不招標(biāo)。BA.正確B.不正確招標(biāo)投標(biāo)活動不受部門地區(qū)的限制，不得對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇。AA.正確B.不正確施工單項合同估算價在100萬元以上的必須進(jìn)行招標(biāo)。BA.正確B.不正確分包單位將其承包的專業(yè)工程進(jìn)行專業(yè)分包。BA.正確B.不正確有關(guān)監(jiān)理的“附加工作酬金〞，以下說法正確的選項是〔C〕。A.除不可抗力外，因非監(jiān)理人原因?qū)е卤O(jiān)理人履行合同期限延長、內(nèi)容增加時，監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)將此情況與可能產(chǎn)生的影響及時通知委托人。增加的監(jiān)理工作時間、工作內(nèi)容應(yīng)視為附加工作。B.除不可抗力外，因非監(jiān)理人原因?qū)е卤O(jiān)理人履行合同期限延長、內(nèi)容增加時，監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)將此情況與可能產(chǎn)生的影響及時通知委托人。增加的監(jiān)理工作時間、工作內(nèi)容應(yīng)視為額外工作。C.附加工作酬金確實定方法在專用條件中約定。D.附加工作酬金確實定方法在通用條件中約定。以下關(guān)于專業(yè)監(jiān)理工程師的表述中，正確的有〔ABCD〕。A.由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的監(jiān)理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有注冊建造師執(zhí)業(yè)資格的人員。B.由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的監(jiān)理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格的人員。C.由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的監(jiān)理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有注冊造價師執(zhí)業(yè)資格的人員。D.由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的監(jiān)理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱、2年及以上工程實踐經(jīng)驗并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員。E.由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的監(jiān)理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱、3年及以上工程實踐經(jīng)驗并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員?？偙O(jiān)理工程師是由工程監(jiān)理單位法定代表人書面任命，負(fù)責(zé)履行建設(shè)工程監(jiān)理合同、主持工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的注冊監(jiān)理工程師或具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格的人員。BA.正確B.不正確總監(jiān)理工程師代表是指經(jīng)工程監(jiān)理單位法定代表人同意，由總監(jiān)理工程師書面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其局部職責(zé)和權(quán)力，具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格或具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱、2年及以上工程實踐經(jīng)驗并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員。BA.正確B.不正確監(jiān)理員指從事具體監(jiān)理工作，具有中專及以上學(xué)歷并經(jīng)過監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員。AA.正確B.不正確監(jiān)理單位應(yīng)重視監(jiān)理文件資料、檔案的制作和管理工作。AA.正確B.不正確總監(jiān)理工程師是由工程監(jiān)理單位法定代表人書面任命，負(fù)責(zé)履行建設(shè)工程監(jiān)理合同、主持工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的注冊監(jiān)理工程師或具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格的人員。BA.正確B.不正確總監(jiān)理工程師代表是指經(jīng)工程監(jiān)理單位法定代表人同意，由總監(jiān)理工程師書面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其局部職責(zé)和權(quán)力，具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格或具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱、2年及以上工程實踐經(jīng)驗并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員。BA.正確B.不正確監(jiān)理員指從事具體監(jiān)理工作，具有中專及以上學(xué)歷并經(jīng)過監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員。AA.正確B.不正確監(jiān)理單位應(yīng)重視監(jiān)理文件資料、檔案的制作和管理工作。AA.正確B.不正確根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，以下分包情形中，不屬于違法分包的是〔A〕。A.施工總承包合同中未有約定，承包單位又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，就將其全部勞務(wù)作業(yè)交由勞務(wù)單位完成B.總承包單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位C.施工總承包單位將工程主體機(jī)構(gòu)的施工分包給其他單位D.分包單位將其承包的專業(yè)工程進(jìn)行專業(yè)分包甲公司與乙公司組成聯(lián)合體共同承包了某大型建筑工程的施工，關(guān)于該聯(lián)合體承包行為的說法，正確的選項是〔C〕。A.乙按照承當(dāng)施工內(nèi)容即工程質(zhì)量的比例對建設(shè)單位負(fù)責(zé)B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)與甲，乙分別簽訂承包合同C.甲和乙就工程質(zhì)量和平安對建設(shè)單位承當(dāng)連帶責(zé)任D.該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為我國工程總承包主要的方式不包括以下〔D〕。A.設(shè)計采購施工總承包B.設(shè)計施工總承包C.設(shè)計采購總承包D.設(shè)計施工監(jiān)理總承包以下建設(shè)工程承包行為違反《建筑法》規(guī)定的是〔C〕。A.兩個不同資質(zhì)等級的單位聯(lián)合共同承包B.承包人將其承包的建筑工程分包給他人C.分包人將其承包的工程再次進(jìn)行分包D.承包人在本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬業(yè)務(wù)根據(jù)《建筑法》，關(guān)于建筑工程分包的說法，正確的有〔AE〕。A.建筑工程的分包單位必須在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程B.資質(zhì)等級較低的分包單位可以超越一個等級懲戒分包工程C.建設(shè)單位制定的分包單位，總承包單位必須采用D.嚴(yán)禁個人承攬分包工程業(yè)務(wù)E.勞務(wù)作業(yè)分包不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可有以下(BCDE)情形之一的，合同無效。A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同B.惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.損害社會公共利益E.違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。AA.正確B.不正確《工程建設(shè)工程招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》所屬法的形式是行政法規(guī)。BA.正確B.不正確合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補償。AA.正確B.不正確總承包單位可分階段對勘察、設(shè)計、施工、材料設(shè)備采購等所有內(nèi)容進(jìn)行分包。BA.正確B.不正確關(guān)于發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的說法，正確的選項是〔A〕。A.必須在合同中有此約定，才可作為結(jié)算依據(jù)B.這是法定的視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的情形C.即使合同通用條款中有此約定，也不能作為結(jié)算依據(jù)D.此約定即使寫入合同中，也屬于無效合同條款發(fā)包人要求甩項竣工的，承包人應(yīng)予協(xié)助和配合，合同當(dāng)事人應(yīng)簽訂〔B〕。A.延期竣工協(xié)議B.甩項竣工協(xié)議C.順延工期協(xié)議D.延誤工期協(xié)議合同審查工作，特別是補充協(xié)議的簽署應(yīng)慎重。有關(guān)“補充協(xié)議〞的說法正確的為〔D〕。A.補充協(xié)議的效力低于原合同B.補充協(xié)議的效力等于原合同C.補充協(xié)議的效力高于原合同D.在不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的情況下，補充協(xié)議的效力高于原合同除專用合同條款另有約定外，監(jiān)理人應(yīng)在收到竣工結(jié)算申請單后〔A〕天內(nèi)完成核查并報送發(fā)包人。發(fā)包人應(yīng)在收到監(jiān)理人提交的經(jīng)審核的竣工結(jié)算申請單后〔〕天內(nèi)完成審批，并由監(jiān)理人向承包人簽發(fā)經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的竣工付款證書。A.14天，14天B.14天，7天C.28天，28天D.28天，14天不作為的默示在〔AB〕的情況下，可以視為意思表示。A.法律有規(guī)定B.當(dāng)事人雙方有約定C.單方意思表示情況下D.僅僅法律有規(guī)定的情況下E.既要有法律規(guī)定，又要有合同約定承包人主張“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可結(jié)算〞，應(yīng)滿足的條件包括〔ABCD〕。A.約定“結(jié)算答復(fù)期限〞B.約定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算〞C.發(fā)包人在“結(jié)算答復(fù)期間〞沒有答復(fù)D.發(fā)包人在“結(jié)算答復(fù)期間〞沒有提出異議E.承包人未向發(fā)包人提交結(jié)算書由99版施工合同示范文本的通用條款能推出，雙方當(dāng)事人具有“發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件，一定期間內(nèi)不予答復(fù)，那么視為認(rèn)可承包人提交的竣工結(jié)算文件〞的意思表示。BA.正確B.不正確2023版施工合同示范文本通用條款規(guī)定，除專用合同條款另有約定外，承包人應(yīng)在工程竣工驗收合格后28天內(nèi)向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結(jié)算申請單，并提交完整的結(jié)算資料。AA.正確B.不正確2023版施工合同示范文本通用條款規(guī)定：發(fā)包人在收到承包人提交竣工結(jié)算申請書后28天內(nèi)未完成審批且未提出異議的，視為發(fā)包人認(rèn)可承包人提交的竣工結(jié)算申請單。AA.正確B.不正確施工合同專用條款規(guī)定本工程的結(jié)算程序遵循財建[2004]369號文件，意味著承包人有權(quán)主張“假設(shè)逾期不結(jié)算，視為發(fā)包人認(rèn)可承包人提交的竣工結(jié)算申請單〞。AA.正確B.不正確A、B、C三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A和C組成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。以下行為不符合法律規(guī)定的有〔C〕。A.A和C將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人B.B參加由A和C組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標(biāo)人的同意C.C又按照單獨承包的報價提交了一份投標(biāo)文件D.A和C商定由A為牽頭人并以其名義提交了投標(biāo)保證金關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)，以下表述中正確的選項是〔C〕。A.聯(lián)合體中應(yīng)當(dāng)至少有一方具備承當(dāng)招標(biāo)工程的相應(yīng)能力B.聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)指定一方與招標(biāo)人簽訂合同C.聯(lián)合體是一個臨時性的組織，不具備法人資格D.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定資質(zhì)等級以下〔C〕不屬于投標(biāo)人之間串通投標(biāo)。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝B.投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報價等投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容C.招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低價格D.不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜使用國有資金投資的工程范圍，不包括以下〔D〕。A.使用各級財政預(yù)算資金的工程B.使用納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金的工程C.使用國有企業(yè)事業(yè)單位自由資金并且國有資產(chǎn)投資者實際擁有控制權(quán)的工程D.使用國家政策性貸款的工程甲建筑單位和乙建筑單位組成一個聯(lián)合體投標(biāo)，在合同的履行過程中，由于甲施工單位的過失，造成了業(yè)主30萬元的損失。就此，建設(shè)單位〔ACE〕。A.可以要求甲單位賠償全部損失B.不可以要求乙賠償全部損失C.可以要求甲賠償10萬元的經(jīng)濟(jì)損失D.必須同時要求兩家單位一起協(xié)商賠償E.可以要求甲乙各賠償15萬元以下〔CE〕不屬于投標(biāo)人之間串通投標(biāo)。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝B.投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報價等投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容C.招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低價格D.不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜E.投標(biāo)人以低于本錢的報價競標(biāo)經(jīng)有關(guān)部門審批，施工合同估算價300萬元的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工程可以不招標(biāo)。BA.正確B.不正確招標(biāo)投標(biāo)活動不受部門地區(qū)的限制，不得對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇。AA.正確B.不正確施工單項合同估算價在100萬元以上的必須進(jìn)行招標(biāo)。BA.正確B.不正確分包單位將其承包的專業(yè)工程進(jìn)行專業(yè)分包。BA.正確B.不正確應(yīng)依照法律規(guī)定參加工傷保險的單位有〔ABCDE〕。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.發(fā)包人為履行合同聘請的第三方D.承包人E.分包人99版施工合同示范文本的修訂原那么之一是注重保護(hù)發(fā)包人權(quán)利的原那么。BA.正確B.不正確99版施工合同示范文本的修訂原那么之一是與我國工程管理造價改革相協(xié)調(diào)的原那么。AA.正確B.不正確2023版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的違約雙倍賠償制度指建設(shè)單位拖欠工程款超過一定時間須向施工單位支付兩倍的拖欠工程款。BA.正確B.不正確因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承當(dāng)。AA.正確B.不正確根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人補充，修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知招標(biāo)人的時間期限應(yīng)在〔C〕。A.評標(biāo)截至?xí)r間前B.評標(biāo)開始前C.提交投標(biāo)文件的截止時間前D.投標(biāo)有效期內(nèi)根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)實施條例》，非國有資金占控股或主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的工程，關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，正確的選項是〔C〕。A.評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)價格最低的投標(biāo)人為中標(biāo)人B.評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)以最接近標(biāo)底價格的投標(biāo)人確定為中標(biāo)人C.招標(biāo)人應(yīng)該確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人D.招標(biāo)人可以從評標(biāo)委員會推薦的前三名中標(biāo)候選人確定為中標(biāo)人關(guān)于投標(biāo)聯(lián)合體資格條件的說法，正確的選項是〔C〕。A.聯(lián)合體牽頭單位具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可B.聯(lián)合體一方具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可C.聯(lián)合體各方均當(dāng)具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件D.由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級，較低的單位確定其資質(zhì)等級A、B、C三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A和C組成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。以下行為不符合法律規(guī)定的有〔C〕。A.A和C將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人B.B參加由A和C組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標(biāo)人的同意C.C又按照單獨承包的報價提交了一份投標(biāo)文件D.A和C商定由A為牽頭人并以其名義提交了投標(biāo)保證金根據(jù)《工程建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)方法》，以下情形應(yīng)按廢標(biāo)處理的有〔BE〕。A.投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金B(yǎng).投標(biāo)文件逾期送達(dá)或者為送達(dá)指定地點C.投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求密封D.投標(biāo)文件無單位蓋章并無單位負(fù)責(zé)人簽字E.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定，以下說法正確的選項是〔DE〕。A.投標(biāo)準(zhǔn)備時間從開始發(fā)放招標(biāo)文件之日起至投標(biāo)文件截止之日最短不得少于15日B.招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行修改時，應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前20日進(jìn)行C.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期30日D.評標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)有效期結(jié)束日30個工作日前確定中標(biāo)人E.招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日之內(nèi)按規(guī)定訂立書面合同某工程經(jīng)批準(zhǔn)采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行施工招標(biāo)，根據(jù)法律規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向5個以上具備承當(dāng)招標(biāo)工程能力的施工企業(yè)發(fā)出投標(biāo)邀請書。BA.正確B.不正確經(jīng)有關(guān)部門審批，為緊急安置災(zāi)民而修建的活動板房可以不招標(biāo)。AA.正確B.不正確建設(shè)工程的建筑藝術(shù)造型有特殊要求的，經(jīng)工程主管部門批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行招標(biāo)。AA.正確B.不正確施工總承包合同中未有約定，承包單位又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，就將其全部勞務(wù)作業(yè)交由勞務(wù)單位完成。AA.正確B.不正確某道路工程在進(jìn)行基層和面層施工時，為了給面層鋪設(shè)提供工作面和工作條件，需待基層鋪設(shè)一定時間后才能進(jìn)行面層攤鋪，這種時間間隔是〔A〕時距。A.STSB.FTFC.STFD.FTS在工程網(wǎng)絡(luò)方案中，關(guān)鍵線路是指〔A〕。A.單代號網(wǎng)絡(luò)方案中總的工作持續(xù)時間最長的線路B.雙代號網(wǎng)絡(luò)方案中由關(guān)鍵節(jié)點組成的線路C.單代號搭接網(wǎng)絡(luò)方案中總的工作持續(xù)時間最長的線路D.雙代號時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)方案中無虛箭線的線路在單代號搭接網(wǎng)絡(luò)方案中，設(shè)B工作的緊前工作僅有A工作，工作A、B之間時距為STSA.B=2，F(xiàn)TFA.B=3，工作A的最早開始時間為0，持續(xù)時間為6，工作B的持續(xù)時間為8，那么B工作的最早開始時間為〔B〕。A.1天B.2天C.0天D.3天在單代號搭接網(wǎng)絡(luò)方案中，設(shè)B工作的緊前工作僅有A工作，工作A、B之間時距為STSA.B=2，F(xiàn)TFA.B=3，工作A的最早開始時間為0，持續(xù)時間為6，工作B的最早開始時間為2，持續(xù)時間為8，那么工作A、B之間的時間間隔為〔C〕。A.1天B.2天C.0天D.3天關(guān)于單代號搭接網(wǎng)絡(luò)方案，以下說法正確的選項是(ABCD)。A.以箭線和時距共同表示邏輯關(guān)系B.方案工期不一定決定于與終點相聯(lián)系的工作的完成時間C.關(guān)鍵線路至少有一條D.關(guān)鍵線路上工作的時間間隔為零E.關(guān)鍵線路上工作的自由時差為零工作之間的搭接關(guān)系有〔ABCDE〕。A.STSB.FTFC.STFD.FTSE.受兩種以上根本時距限制的混合時距在修堤壩時，一定要等土堤自然沉降后才能修護(hù)坡，筑土堤與修護(hù)坡之間的等待時間就是FTS時距。AA.正確B.不正確單代號搭接網(wǎng)絡(luò)方案以節(jié)點表示工作，以節(jié)點之間的箭線表示工作之間的邏輯順序和搭接關(guān)系。AA.正確B.不正確單代號搭接網(wǎng)絡(luò)圖只應(yīng)有一個起點節(jié)點和一個終點節(jié)點。AA.正確B.不正確單代號搭接網(wǎng)絡(luò)圖中，允許出現(xiàn)循環(huán)回路。BA.正確B.不正確單代號網(wǎng)絡(luò)方案中某工作最早開始時間和最早完成時間分別為4天和6天，最遲開始時間和最遲完成時間分別為7天和9天，那么該工作的總時差為〔B〕。A.2天B.3天C.4天D.6天某工作的持續(xù)時間為4天，最早開始時間為7天，總時差為2天，那么該工作的最遲完成時間為〔D〕天。在單代號網(wǎng)絡(luò)方案中，設(shè)A工作的緊后工作有B和C，總時差分別為3天和5天，工作A、B之間時間間隔為8天，工作A、C之間的時間間隔為7天，那么工作A的總時差為〔C〕。A.9天B.10天C.11天D.12天在工程網(wǎng)絡(luò)方案中，某項工作的最遲完成時間與最早完成時間的差值為該工作的〔B〕。自由時差A(yù).總時差B.時間間隔C.時距D.B單代號網(wǎng)絡(luò)圖中，以下說法正確的選項是(ABD)。A.在實施過程中，關(guān)鍵線路可能會改變B.關(guān)鍵工作的機(jī)動時間最小C.關(guān)鍵線路只有一條D.關(guān)鍵線路上工作的時間間隔為零E.關(guān)鍵線路上工作的自由時差為零在單代號網(wǎng)絡(luò)圖中節(jié)點表示工作，箭線表示工作之間的邏輯關(guān)系。AA.正確B.不正確繪制單代號網(wǎng)絡(luò)圖時，假設(shè)在開始和結(jié)束時的一些工作(兩個或兩個以上的工作)沒有必要的邏輯關(guān)聯(lián)時，必須在開始和結(jié)束處增加一個虛擬的起始節(jié)點和一個虛擬的結(jié)束節(jié)點，以表示網(wǎng)絡(luò)圖的開始和結(jié)束。AA.正確B.不正確從起點到終點均為關(guān)鍵工作，且所有工作間的時間間隔均為零的線路為關(guān)鍵線路。AA.正確B.不正確總時差為零的工作為關(guān)鍵工作。BA.正確B.不正確某工作F檢查時，尚需作業(yè)時間是4周，到方案最遲完成時尚余時間也是4周，該工作原有總時差為1周，那么該工作的實際進(jìn)度情況為〔A〕。A.拖后1周，但不影響總工期B.拖后1周，影響總工期1周C.進(jìn)度正常D.提前1周關(guān)于勻速進(jìn)展橫道圖比擬法，以下說法正確的選項是〔A〕。A.涂黑的粗線右端與檢查日期相重合，說明實際進(jìn)度與方案進(jìn)度相一致B.涂黑的粗線右端在檢查日期左側(cè)，說明實際進(jìn)度超前C.根據(jù)涂黑的粗線右端和檢查日期的關(guān)系，不能判斷進(jìn)度執(zhí)行情況D.假設(shè)涂黑的粗線右端在檢查日期右側(cè)，說明實際進(jìn)度滯后工程工程實際進(jìn)度與方案進(jìn)度的比擬方法有〔ABCDE〕。A.勻速進(jìn)展橫道圖比擬法B.雙比例單側(cè)橫道圖比擬法C.雙比例雙側(cè)橫道圖比擬法D.前鋒線比擬法E.列表比擬法采用列表比擬法比擬實際進(jìn)度與方案進(jìn)度，以下說法正確的選項是〔ABCD〕。A.如果工作尚有總時差與原有總時差相等，說明該工作實際進(jìn)度與方案進(jìn)度一致B.如果工作尚有總時差大于原有總時差，說明該工作實際進(jìn)度超前C.如果工作尚有總時差小于原有總時差，且仍為非負(fù)值，說明該工作實際進(jìn)度拖后，但不影響總工期D.如果工作尚有總時差小于原有總時差，且為負(fù)值，說明該工作實際進(jìn)度拖后，且影響總工期E.只要工作尚有總時差小于原有總時差，就說明該工作實際進(jìn)度拖后，且影響總工期前鋒線比擬法主要適用于時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)方案以及橫道圖進(jìn)度方案。AA.正確B.不正確前鋒線比擬法是從檢查時刻的時間標(biāo)點出發(fā)，用點劃線依次連接各工作任務(wù)的實際進(jìn)度點，最后到方案檢查時的坐標(biāo)點為止，形成前鋒線，按前鋒線與工作箭線交點的位置判定工程工程實際進(jìn)度與方案進(jìn)度偏差。AA.正確B.不正確雙比例單側(cè)橫道圖比擬法適用于工作的進(jìn)度按變速進(jìn)展的情況。AA.正確B.不正確如果網(wǎng)絡(luò)方案中某項工作進(jìn)度拖延的時間超過其總時差，那么進(jìn)度方案的調(diào)整方法為：CA.如果工程工程必須按照原方案工期完成，那么只能采取縮短關(guān)鍵線路上后續(xù)工作持續(xù)時間的方法來到達(dá)調(diào)整方案的目的B.如果工程總工期允許拖延，那么此時只需以實際數(shù)據(jù)取代原方案數(shù)據(jù)，并重新繪制檢查日期之后的簡化網(wǎng)絡(luò)方案即可C.如果工程總工期允許拖延，但允許拖延的時間有限，那么當(dāng)實際進(jìn)度拖延的時間超過此限制時，也需要對網(wǎng)絡(luò)方案進(jìn)行調(diào)整，以便滿足要求D.應(yīng)選用資源占用量大或者直接費用高的后續(xù)關(guān)鍵工作，適當(dāng)延長其持續(xù)時間某工作進(jìn)度滯后不一定對工程總工期產(chǎn)生影響。AA.正確B.不正確當(dāng)工程工程實施中產(chǎn)生的進(jìn)度偏差影響