園林綠化建設(shè)工程施工合同

園林綠化建設(shè)工程施工合同范本一、合同雙方甲方（發(fā)包方）：名稱：[甲方公司名稱]地質(zhì)：[甲方公司地質(zhì)]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]聯(lián)系人：[甲方公司聯(lián)系人姓名]方式：[甲方公司聯(lián)系人方式]乙方（承包方）：名稱：[乙方公司名稱]地質(zhì)：[乙方公司地質(zhì)]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]聯(lián)系人：[乙方公司聯(lián)系人姓名]方式：[乙方公司聯(lián)系人方式]二、合同概述三、工程內(nèi)容工程名稱：[工程名稱]工程地質(zhì)：[工程地質(zhì)]工程范圍：構(gòu)建園林景觀種植花草樹木建設(shè)水池、噴泉等水景設(shè)施放置景觀照明設(shè)備施工斑馬線、人行道等基礎(chǔ)設(shè)施公園道路硬化、綠化、排水等配套設(shè)施工程進(jìn)度：工程開始日期：[開始日期]工程竣工日期：[竣工日期]工程費用：總工程造價：[工程總造價]工程款支付比例及時間節(jié)點：第一次支付：工程開工后的10%第二次支付：工程完成50%后的50%第三次支付：工程完成100%后的40%四、工程質(zhì)量和驗收工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：構(gòu)建園林景觀：遵循《園林景觀建設(shè)規(guī)范》（GB/T50178-2008）；種植花草樹木：遵循《城市園林綠化技術(shù)規(guī)范》（GB/T19810-2012）；建設(shè)水池、噴泉等水景設(shè)施：遵循《城市道路綠化條例》；景觀照明：遵循《城市園林綠化工程技術(shù)規(guī)范》（GB/T50191-2015）；施工基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施：遵循相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。工程驗收：乙方完成工程后，提出竣工驗收申請，甲方應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成驗收并出具工程竣工驗收報告；如甲方發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題，應(yīng)在驗收報告中詳細(xì)列明，并要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改；工程竣工驗收通過后，乙方方可要求支付尾款。五、違約責(zé)任合同履行保證金：乙方應(yīng)向甲方支付合同履行保證金，金額為合同總造價的5%；違約責(zé)任：對于違反合同履行義務(wù)的一方，守約一方有權(quán)要求違約方賠償實際損失，并返還履行保證金；未按時履行合同義務(wù)；連續(xù)3個月無正當(dāng)事由未履行合同義務(wù)；嚴(yán)重違反合同約定；被法院判決為破產(chǎn)；其他違反法律法規(guī)的情況。六、爭議解決本合同的簽訂、解釋和履行均應(yīng)適用相關(guān)法律法規(guī)；對于因合同引起的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，應(yīng)提交[仲裁機(jī)構(gòu)/法院]進(jìn)行解決；各方同意接受[仲裁機(jī)構(gòu)/法院]的仲裁/審判，并接受其裁決/判決的最終結(jié)果。七、附則本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份；本合同及其補(bǔ)充協(xié)議的變更、修訂，須經(jīng)甲乙雙方簽署的書面協(xié)議生效；未盡事宜，可另