建設施工合同范本

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁建設施工合同范本建設工程施工合同是工程建設單位與施工單位，也就是發(fā)包方與承包方以完成商定的建設工程為目的，明確雙方相互權(quán)利義務的協(xié)議。建設工程施工合同的發(fā)包方可以是法人，也可以是依法成立的其它組織或公民，而承包方必需是法人。合同范本如下：建設施工合同范本【范本一】：合同協(xié)議書

發(fā)包人（全稱）：承包人（全稱）：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協(xié)商全都，共同達成如下協(xié)議：

1。工程名稱：

2。工程地點：

3。工程立項批準文號

4。資金來源：

5。工程內(nèi)容：

群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附件1）。

6。工程承包范圍：

方案開工日期：年月日。

方案竣工日期：年月日。

工期總?cè)諝v天數(shù)：天。工期總?cè)諝v天數(shù)與依據(jù)前述方案開竣工日期計算的工期天數(shù)不全都的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。

三、質(zhì)量標準

工程質(zhì)量標準：

1。簽約合同價為：

人民幣（大寫）(￥元)；

其中：

（1）平安文明施工費：

人民幣（大寫）(￥元)；

（2）材料和工程設備暫估價金額：

人民幣（大寫）(￥元)；

（3）專業(yè)工程暫估價金額：

人民幣（大寫）(￥元)；

（4）暫列金額：

人民幣（大寫）(￥元)。

2。合同價格形式：

項目經(jīng)理

承包人項目經(jīng)理：

本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：

（1）中標通知書（假如有）；

（2）投標函及其附錄（假如有）；

（3）專用合同條款及其附件；

（4）通用合同條款；

（5）技術標準和要求；

（6）圖紙；

（7）已標價工程量清單或預算書；

（8）其他合同文件。

在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。

上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。

1。發(fā)包人承諾根據(jù)法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并根據(jù)合同商定的期限和方式支付合同價款。

2。承包人承諾根據(jù)法律規(guī)定及合同商定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和平安，不進行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)擔當相應的工程修理責任。

3。發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。

八、詞語含義

本協(xié)議書中詞語含義與其次部分通用合同條款中給予的含義相同。

本合同于年月日簽訂。

十、簽訂地點

本合同在簽訂。

十一、補充協(xié)議

合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份數(shù)

本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。

發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)

法定代表人或其托付代理人：法定代表人或其托付代理人：

（簽字）（簽字）

組織機構(gòu)代碼：組織機構(gòu)代碼：

地址：地址：

郵政編碼：郵政編碼：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

電子信箱：電子信箱：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

建設施工合同范本【范本二】：建設工程施工合同

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯(lián)絡人：

聯(lián)系電話：

定作人機構(gòu)地址：

傳真電話：

承攬方：(以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：

簽約人：

承攬方營業(yè)執(zhí)照：

施工資質(zhì)：

承攬方施工項目經(jīng)理：

手機：

承攬方機構(gòu)地址：

傳真電話：

銀行開戶許可證：

開戶行：

帳戶：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互協(xié)作，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順當竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方托付乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。

其次條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略

注：以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最終交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱：_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場

3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；

5、工程造價：本工程總造價按乙方于_______年_______月_______日上午參與_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；

2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延；

3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或消失不行抗拒因素造成工期順延，乙方不擔當責任。

第五條甲方責任

1、供應現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

2、供應施工用雙排腳手架；

3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作；

4、嚴格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1、負責安裝中全部有材料供應。施工主要材料必需有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等；

2、仔細組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品愛護工作；

5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方擔當。

第七條工程付款及結(jié)算方式

1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款；

2、乙方帶料進場開頭施工_______日內(nèi)，甲方撥付工程總價_______%的工程款；

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內(nèi)，再撥付工程總價_______%；

4、工程質(zhì)保金為工程總價_______%，質(zhì)保期_______年。質(zhì)保金在_______年后無工程質(zhì)量問題時，于_______年_______月_______日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應聽從于實際藝術效果；

2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_______年，如消失質(zhì)量問題，乙方一年內(nèi)免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內(nèi)免費修理，超過兩年修理只收取材料費，修理保證_______小時趕到現(xiàn)場；

2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；

3、因甲方緣由造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行修理，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。

4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨便變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：

簽約日期：年月日

建設施工合同范本【范本三】：建設工程施工合同

發(fā)包人（全稱）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包人（全稱）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商全都，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程內(nèi)容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

工程立項批準文號：＿＿＿＿＿＿＿

資金來源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、工程承包范圍

承包范圍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、合同工期

開工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合同工期總?cè)諝v天數(shù)＿＿＿天。

四、質(zhì)量標準

工程質(zhì)量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、合同價款

金額（大寫）：＿＿＿＿＿＿元（人民幣）

＄：＿＿＿＿＿＿元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1。本合同協(xié)議書

2。中標通知書

3。投標書及其附件

4。本合同專用條款

5。本合同通用條款

6。標準、規(guī)范及有關技術文件

7。圖紙

8。工程量清單

9。工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同其次部分《通用條款》中分別給予它們的定義相同。

八、承包人向發(fā)包人承諾根據(jù)合同商定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)擔當工程質(zhì)量保修責任。

九、發(fā)包人向承包人承諾根據(jù)合同商定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同雙方商定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。

發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

郵政編碼：郵政編碼：

建設施工合同范本【范本四】：建設工程施工合同

發(fā)包人(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合工程的詳細狀況，為明確雙方責任、協(xié)作協(xié)作，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方公平、自愿協(xié)商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程建設地：

3、工程規(guī)模、特征：

4、工程施工任務(內(nèi)容)與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規(guī)范》JGJ79-2022要求。

5、估計施工工作量：

6、完成施工工作量測量方式：

7、質(zhì)量標準：

其次條：甲方應向乙方供應下列文件資料，并對其精確?????性、牢靠性負責：

1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復印件。

2、工程施工任務托付書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。

第三條：合同工期

1、本工程定于于年月日竣工，總工期為天。

2、施工有效期限以合同商定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特別狀況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。

第四條：計費標準及付費方式

1、本工程施工商定包干價方式計費，每平方米固定價為元，總價估計為元(大寫：)，總價款以最終施工測量面積為準結(jié)算。

2、本合同生效后日內(nèi)，甲方向乙方預支商定總工程款30%的款項，計元；地基基礎工程完成強夯工作量50%時，甲方向乙方支付工程進度款60%的款項，計元。剩余10%款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付。

第五條：雙方責任

1、甲方托付任務時，必需以書面形式明確施工任務，并按其次條規(guī)定供應文件資料。

2、甲方應為乙方供應基本的工作條件

3、乙方應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方托付書及技術要求進行工程施工技術，并按合同商定的工期提交合格的施工成果。

4、乙方施工人員應遵守平安和保密規(guī)章，對施工過程中發(fā)生的平安事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。

第六條：違約責任

1、因甲方未向乙方供應基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按商定總工程款的平均日產(chǎn)值計算。

2、因未滿意技術要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗收，由此造成的經(jīng)濟損失均由乙方擔當。

3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開頭進行施工的，按實際完成的工作量進行結(jié)算。

4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。

5、乙方未能按期完成施工任務，每拖延一日，應減收工程款千分之一的違約金。

第七條：其他事項

1、本合同未盡事項，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方準時協(xié)商解決，協(xié)商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。

3、雙方完成本合同商定的商定的義務后，本合同終止。

4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設施工合同范本【范本五】：建設工程項目施工合同

建設單位（以下簡稱甲方）_________________

地址：____________________________________

郵碼：_______________

電話：_______________

法定代表人：____________

職務：____________

拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________

地址：____________________________________

郵碼：_______________

電話：_______________

法定代表人：____________

職務：____________

依據(jù)________建筑安裝工程的建設需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務，保證拆遷工作的順當進行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。

第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準；租住公房以承租數(shù)量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責于____年____月____日以前為乙方支配住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴峻擁擠不便的，應按其家庭人口狀況賜予適當照看）

其次條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房（或乙方自找的周轉(zhuǎn)房），甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費________元。

第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列狀況賜予補助：

1。乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助________元；

2。由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；

3。乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。房地產(chǎn)合同：工程項目拆遷房屋合同由精品信息網(wǎng)整理！

第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，_