工程停工和延遲的處理程序

工程停工和延遲的處理程序合同書甲方：【填寫甲方名稱】地址：【填寫甲方地址】聯(lián)系人：【填寫甲方聯(lián)系人】電話：【填寫甲方聯(lián)系電話】身份證/組織機(jī)構(gòu)代碼證號：【填寫甲方身份證/組織機(jī)構(gòu)代碼證號】乙方：【填寫乙方名稱】地址：【填寫乙方地址】聯(lián)系人：【填寫乙方聯(lián)系人】電話：【填寫乙方聯(lián)系電話】身份證/組織機(jī)構(gòu)代碼證號：【填寫乙方身份證/組織機(jī)構(gòu)代碼證號】鑒于：1.甲方與乙方就【填寫項(xiàng)目名稱】工程達(dá)成協(xié)議并簽署了【填寫項(xiàng)目名稱】工程施工合同；2.因不可抗力或其他不可預(yù)見的情況，工程發(fā)生停工和延遲施工的情況。經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程停工1.1在不違反國家法律法規(guī)的前提下，甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要通知乙方停工，并提前告知停工期限及原因。1.2乙方應(yīng)在接到甲方通知后立即停工，并采取相應(yīng)措施保護(hù)和妥善保存工程設(shè)備、材料和現(xiàn)場。乙方停工期間產(chǎn)生的費(fèi)用由雙方協(xié)商決定。1.3甲方有權(quán)要求乙方提供停工期間工程相關(guān)文件、記錄和資料，并妥善保管。乙方應(yīng)積極配合甲方的需求，并保證文件、記錄和資料的完整性。第二條工程延遲2.1若工程延遲施工不超過【填寫天數(shù)】天，乙方無需補(bǔ)償甲方。超過【填寫天數(shù)】天的，乙方應(yīng)向甲方支付按日計(jì)算的違約金，違約金的金額為合同金額的【填寫百分比】。2.2乙方應(yīng)在工程延遲期滿后，立即恢復(fù)施工并制定詳細(xì)的施工計(jì)劃?；謴?fù)施工后，乙方應(yīng)按照新的計(jì)劃進(jìn)行施工并盡最大努力進(jìn)行追趕。2.3若延遲施工原因?yàn)橐曳降倪^錯(cuò)，乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，并進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)償。第三條風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任3.1工程停工和延遲施工期間，雙方承擔(dān)各自可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，如發(fā)生第三方損失或責(zé)任，應(yīng)由承擔(dān)責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2工程停工和延遲施工造成的損失應(yīng)由造成該損失的一方承擔(dān)，除非該損失是由不可抗力引起的，此時(shí)雙方不承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第四條解決爭議4.1本協(xié)議的解釋和執(zhí)行適用中華人民共和國的法律。4.2甲、乙雙方如發(fā)生爭議應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第五條其他條款5.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并在工程最終竣工時(shí)終止。5.2本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：