機(jī)電施工合同Word模板下載（雙份）

機(jī)電施工合同Word模板下載（雙份）機(jī)電施工合同Word模板下載（雙份）/機(jī)電施工合同Word模板下載（雙份）機(jī)電施工合同Word模板下載合同編號(hào)：_______甲方（委托方）：_______地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話(huà)：_______乙方（承包方）：_______地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話(huà)：_______根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行機(jī)電施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱(chēng)：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程范圍：_______1.4工程內(nèi)容：_______二、合同工期2.1工程開(kāi)工日期：_______2.2工程竣工日期：_______三、合同價(jià)款3.1工程總價(jià)款：人民幣（大寫(xiě)）：_______元整（小寫(xiě)）：￥_______元。3.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的_______%作為預(yù)付款。（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的_______%。（3）工程竣工并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的_______%。（4）剩余合同總價(jià)款的_______%作為質(zhì)量保證金，待工程保修期滿(mǎn)后支付。四、工程質(zhì)量和保修4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。4.2工程保修期為_(kāi)______年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修和更換因施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損壞。五、違約責(zé)任5.1甲方未按合同約定支付款項(xiàng)的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的_______%作為違約金。5.2乙方未按合同約定完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期竣工金額的_______%作為違約金。六、爭(zhēng)議解決6.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽名）：_______乙方代表（簽名）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師意見(jiàn)，以確保合同內(nèi)容的合法性和有效性。合同編號(hào)：_______甲方（委托方）：_______地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話(huà)：_______乙方（承包方）：_______地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話(huà)：_______根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行機(jī)電施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱(chēng)：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程范圍：_______1.4工程內(nèi)容：_______二、合同工期2.1工程開(kāi)工日期：_______2.2工程竣工日期：_______三、合同價(jià)款3.1工程總價(jià)款：人民幣（大寫(xiě)）：_______元整（小寫(xiě)）：￥_______元。3.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的_______%作為預(yù)付款。（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的_______%。（3）工程竣工并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的_______%。（4）剩余合同總價(jià)款的_______%作為質(zhì)量保證金，待工程保修期滿(mǎn)后支付。四、工程質(zhì)量和保修4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。4.2工程保修期為_(kāi)______年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修和更換因施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損壞。五、違約責(zé)任5.1甲方未按合同約定支付款項(xiàng)的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的_______%作為違約金。5.2乙方未按合同約定完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期竣工金額的_______%作為違約金。六、爭(zhēng)議解決6.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽名）：_______乙方代表（簽名）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日附件：1.工程施工圖紙2.工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.工程進(jìn)度計(jì)劃表以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師意見(jiàn)，以確保合同內(nèi)容的合法性和有效性。附件列表：1.工程施工圖紙2.工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.工程進(jìn)度計(jì)劃表法律名詞及解釋?zhuān)?.《中華人民共和國(guó)合同法》：我國(guó)關(guān)于合同訂立、履行、變更、解除和終止等方面的基本法律。2.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，應(yīng)向另一方支付的違約責(zé)任賠償金。3.訴訟：當(dāng)合同糾紛無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，任何一方均可向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判決。4.質(zhì)量保證金：為確保工程質(zhì)量，甲方在工程竣工并驗(yàn)收合格后，保留部分款項(xiàng)作為質(zhì)量保證金，待保修期滿(mǎn)后支付。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工期延誤：由于各種原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法按期完成。解決辦法：與乙方協(xié)商，重新制定工程進(jìn)度計(jì)劃，并約定相應(yīng)的違約責(zé)任。2.質(zhì)量問(wèn)題：乙方施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。解決辦法：要求乙方立即整改，直至符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。如乙方拒不整改，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。3.付款問(wèn)題：甲方未按合同約定支付款項(xiàng)。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款金額的違約金，并要求甲方盡快支付款項(xiàng)。4.爭(zhēng)議解決：雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議。解決辦法：嘗試友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。適用場(chǎng)景：1.機(jī)電安裝工程：適用于新建、擴(kuò)建、改建等各類(lèi)機(jī)電安裝工程。2.裝修工程：適用于家庭、商業(yè)、辦公等場(chǎng)所的裝修工程。3.維修工程：適用于設(shè)備、設(shè)施等維修保養(yǎng)工程。4.建筑工程：適用于建筑工程中的機(jī)電安裝部分。注意事項(xiàng)：1.在簽訂合同前，務(wù)必對(duì)乙方進(jìn)行資質(zhì)審查，確保乙方具備相應(yīng)的施工能力和資質(zhì)。2.合同中應(yīng)明確工程范圍、內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期等關(guān)鍵條