餐廳裝修合同

PAGEPAGE1餐廳裝修合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方餐廳裝修事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________餐廳裝修工程2.工程地點：____________________3.工程面積：____________________平方米4.工程內容：包括但不限于室內裝修、電氣安裝、給排水安裝、空調安裝等（具體詳見附件《工程量清單》）。二、工程期限1.工程開工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工程總工期：____天三、工程價款1.工程總價款：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元2.付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）工程進度過半，甲方支付乙方合同總價款的50%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的15%；（4）工程保修期滿，甲方支付乙方合同總價款的5%。四、工程質量1.乙方應按照國家、行業(yè)及地方相關標準和規(guī)定進行施工，確保工程質量；2.乙方應提供裝修材料的產(chǎn)品合格證、檢測報告等相關資料；3.工程質量保修期為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。五、工程變更1.工程施工過程中，如甲方需對原設計方案進行變更，應提前通知乙方；2.工程變更導致合同價款及工期變化的，甲乙雙方應另行簽訂補充協(xié)議。六、違約責任1.甲方未按約定支付工程款的，應按逾期付款金額的萬分之五向乙方支付違約金；2.乙方未按約定工期竣工的，應按逾期天數(shù)的萬分之五向甲方支付違約金；3.因乙方原因導致工程質量不符合約定的，乙方應負責無償返修。七、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；3.本合同附件《工程量清單》是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________2024帶目錄帶附件詳細版-餐廳裝修合同目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程期限四、工程價款及支付方式五、工程質量六、工程變更七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方餐廳裝修事宜，達成如下協(xié)議：二、工程概況1.工程名稱：____________________餐廳裝修工程2.工程地點：____________________3.工程面積：____________________平方米4.工程內容：包括但不限于室內裝修、電氣安裝、給排水安裝、空調安裝等（具體詳見附件《工程量清單》）。三、工程期限1.工程開工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工程總工期：____天四、工程價款及支付方式1.工程總價款：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元2.付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）工程進度過半，甲方支付乙方合同總價款的50%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的15%；（4）工程保修期滿，甲方支付乙方合同總價款的5%。五、工程質量1.乙方應按照國家、行業(yè)及地方相關標準和規(guī)定進行施工，確保工程質量；2.乙方應提供裝修材料的產(chǎn)品合格證、檢測報告等相關資料；3.工程質量保修期為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。六、工程變更1.工程施工過程中，如甲方需對原設計方案進行變更，應提前通知乙方；2.工程變更導致合同價款及工期變化的，甲乙雙方應另行簽訂補充協(xié)議。七、違約責任1.甲方未按約定支付工程款的，應按逾期付款金額的萬分之五向乙方支付違約金；2.乙方未按約定工期竣工的，應按逾期天數(shù)的萬分之五向甲方支付違約金；3.因乙方原因導致工程質量不符合約定的，乙方應負責無償返修。八、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；3.本合同附件《工程量清單》是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________附件：《工程量清單》附件列表：1.工程量清單2.裝修材料的產(chǎn)品合格證3.檢測報告4.補充協(xié)議（如發(fā)生工程變更）法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國合同法》：中國的一部法律，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除以及合同責任等方面的內容。2.違約金：當一方違反合同約定時，應向另一方支付的一定金額作為違約的賠償。3.訴訟：當雙方無法通過協(xié)商解決爭議時，可以通過法院提起訴訟，由法院判決解決爭議。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：可能會因為各種原因導致工程無法按期完成。解決辦法：與承包方協(xié)商，確定合理的延期時間，并簽訂補充協(xié)議。2.質量問題：可能會出現(xiàn)裝修工程質量不符合約定的情況。解決辦法：要求承包方進行無償返修，直至符合約定質量標準。3.支付問題：可能會出現(xiàn)甲方未按時支付工程款的情況。解決辦法：與甲方溝通，了解原因，協(xié)