玻璃生產(chǎn)施工合同范本

PAGEPAGE1玻璃生產(chǎn)施工合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行玻璃生產(chǎn)施工的事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：玻璃生產(chǎn)施工，包括但不限于玻璃切割、磨邊、鋼化、中空、夾層等工序。1.4工程面積：__________1.5工程期限：本合同簽訂之日起至____年__月__日止。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計文件及有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)定。2.2乙方應(yīng)選用符合國家標準的原材料和配件，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。2.3工程質(zhì)量保修期為工程竣工驗收合格之日起____年。三、工程價款及支付方式3.1工程總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。3.2付款方式：（1）合同簽訂后__個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的__%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到__%時，甲方支付乙方合同總價款的__%；（3）工程竣工驗收合格后__個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的__%；（4）剩余__%的款項作為質(zhì)量保證金，待質(zhì)量保修期滿且無質(zhì)量問題后__個工作日內(nèi)支付。四、工期延誤4.1因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款__%的違約金。4.2因甲方原因造成工期延誤，每延誤一天，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款__%的補償金。五、合同解除5.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。5.2因不可抗力原因?qū)е潞贤瑹o法履行，甲乙雙方可以解除本合同。5.3乙方未按約定工期完成工程，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付合同總價款__%的違約金。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：____年__月__日請注意，以上合同范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的有效性和合法性。2024帶目錄帶附件詳細版-玻璃生產(chǎn)施工合同范本目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、工程質(zhì)量四、工程價款及支付方式五、工期延誤六、合同解除七、爭議解決八、其他約定九、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概況2.1工程名稱：__________2.2工程地點：__________2.3工程內(nèi)容：玻璃生產(chǎn)施工，包括但不限于玻璃切割、磨邊、鋼化、中空、夾層等工序。2.4工程面積：__________2.5工程期限：本合同簽訂之日起至____年__月__日止。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計文件及有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)定。3.2乙方應(yīng)選用符合國家標準的原材料和配件，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。3.3工程質(zhì)量保修期為工程竣工驗收合格之日起____年。四、工程價款及支付方式4.1工程總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。4.2付款方式：（1）合同簽訂后__個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的__%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到__%時，甲方支付乙方合同總價款的__%；（3）工程竣工驗收合格后__個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的__%；（4）剩余__%的款項作為質(zhì)量保證金，待質(zhì)量保修期滿且無質(zhì)量問題后__個工作日內(nèi)支付。五、工期延誤5.1因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款__%的違約金。5.2因甲方原因造成工期延誤，每延誤一天，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款__%的補償金。六、合同解除6.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。6.2因不可抗力原因?qū)е潞贤瑹o法履行，甲乙雙方可以解除本合同。6.3乙方未按約定工期完成工程，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付合同總價款__%的違約金。七、爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。九、附件（請在此處附上相關(guān)圖紙、技術(shù)規(guī)范等文件）甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：____年__月__日請注意，以上合同范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的有效性和合法性。附件列表：1.施工圖紙2.設(shè)計文件3.技術(shù)規(guī)范4.原材料質(zhì)量證明文件5.工程量清單6.工程進度表7.竣工驗收報告8.質(zhì)量保修書法律名詞及解釋：1.合同法：《中華人民共和國合同法》是調(diào)整平等主體之間因合同所產(chǎn)生的財產(chǎn)性民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。3.違約金：一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)向另一方支付的一定金額的賠償金。4.補償金：因一方原因?qū)е潞贤瑹o法履行或者造成損失，應(yīng)當(dāng)向另一方支付的一定金額的賠償金。5.質(zhì)量保證金：為保證工程質(zhì)量，一方在合同履行完畢后，預(yù)留一定比例的款項，待質(zhì)量保修期滿且無質(zhì)量問題后支付。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：在合同中明確工期延誤的責(zé)任和賠償標準，同時對可能影響工期的因素進行充分評估和預(yù)防。2.質(zhì)量問題：在合同中明確質(zhì)量標準和質(zhì)量保修期，同時要求乙方提供原材料質(zhì)量證明文件，確保工程質(zhì)量。3.支付問題：在合同中明確付款方式和時間，同時要求乙方提供正規(guī)發(fā)票，確保支付合法合規(guī)。4.變更和解除：在合同中明確變更和解除的條件和程序，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的變更和解除情況。解決辦法：1.工期延誤：根據(jù)合同約定，按照責(zé)任方支付違約金或補償金；同時加強項目管理和溝通，確保工期按時完成。2.質(zhì)量問題：要求乙方及時修復(fù)或更換不合格工程，并根據(jù)合同約定追究乙方責(zé)任；同時加強質(zhì)量監(jiān)督和驗收，確保工程質(zhì)量。3.支付問題：按照合同約定的時間和方式進行支付，并要求乙方提供正規(guī)發(fā)票；如乙方未按時提供發(fā)票，可以暫緩支付相關(guān)款項。4.變更和解除：根據(jù)合同約定，進行變更和解