電力設(shè)施監(jiān)控電工施工合同

PAGEPAGE1電力設(shè)施監(jiān)控電工施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔(dān)電力設(shè)施監(jiān)控電工施工項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程范圍：電力設(shè)施監(jiān)控電工施工，包括但不限于設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等工作。二、合同工期2.1本項(xiàng)目合同工期為____天，自甲方通知乙方開工之日起計(jì)算。2.2如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并相應(yīng)順延工期。三、合同價(jià)款及支付方式3.1本項(xiàng)目合同價(jià)款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。3.2甲方分二期支付合同價(jià)款：（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，支付合同價(jià)款的____%；（2）工程驗(yàn)收合格后____個工作日內(nèi)，支付合同價(jià)款的____%。四、甲方責(zé)任與義務(wù)4.1提供本項(xiàng)目所需的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、設(shè)備清單等資料。4.2按合同約定支付合同價(jià)款。4.3配合乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)。4.4按合同約定提供施工場地、水、電等施工條件。五、乙方責(zé)任與義務(wù)5.1嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、設(shè)備清單等資料進(jìn)行施工。5.2保障施工質(zhì)量，確保工程驗(yàn)收合格。5.3按合同約定完成施工任務(wù)，確保工程進(jìn)度。5.4負(fù)責(zé)施工過程中的安全管理，遵守國家及地方相關(guān)法律法規(guī)。六、工程驗(yàn)收6.1工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報(bào)告。6.2甲方應(yīng)在收到竣工報(bào)告后____個工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。6.3驗(yàn)收合格后，甲乙雙方簽訂驗(yàn)收證書。七、違約責(zé)任7.1如甲方未按合同約定支付合同價(jià)款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金。7.2如乙方未按合同約定完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期完工的違約金。八、爭議解決8.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商無果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、合同生效、變更及解除9.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。9.3本合同簽訂后，如需變更或解除，須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同傳真件、復(fù)印件具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的有效性和合法性。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-電力設(shè)施監(jiān)控電工施工合同目錄一、合同雙方二、工程概況三、合同工期四、合同價(jià)款及支付方式五、甲方責(zé)任與義務(wù)六、乙方責(zé)任與義務(wù)七、工程驗(yàn)收八、違約責(zé)任九、爭議解決十、合同生效、變更及解除十一、其他約定十二、附件一、合同雙方甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔(dān)電力設(shè)施監(jiān)控電工施工項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：二、工程概況2.1工程名稱：__________2.2工程地點(diǎn)：__________2.3工程范圍：電力設(shè)施監(jiān)控電工施工，包括但不限于設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等工作。三、合同工期3.1本項(xiàng)目合同工期為____天，自甲方通知乙方開工之日起計(jì)算。3.2如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并相應(yīng)順延工期。四、合同價(jià)款及支付方式4.1本項(xiàng)目合同價(jià)款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。4.2甲方分二期支付合同價(jià)款：（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，支付合同價(jià)款的____%；（2）工程驗(yàn)收合格后____個工作日內(nèi)，支付合同價(jià)款的____%。五、甲方責(zé)任與義務(wù)5.1提供本項(xiàng)目所需的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、設(shè)備清單等資料。5.2按合同約定支付合同價(jià)款。5.3配合乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)。5.4按合同約定提供施工場地、水、電等施工條件。六、乙方責(zé)任與義務(wù)6.1嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、設(shè)備清單等資料進(jìn)行施工。6.2保障施工質(zhì)量，確保工程驗(yàn)收合格。6.3按合同約定完成施工任務(wù)，確保工程進(jìn)度。6.4負(fù)責(zé)施工過程中的安全管理，遵守國家及地方相關(guān)法律法規(guī)。七、工程驗(yàn)收7.1工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報(bào)告。7.2甲方應(yīng)在收到竣工報(bào)告后____個工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。7.3驗(yàn)收合格后，甲乙雙方簽訂驗(yàn)收證書。八、違約責(zé)任8.1如甲方未按合同約定支付合同價(jià)款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金。8.2如乙方未按合同約定完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期完工的違約金。九、爭議解決9.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商無果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、合同生效、變更及解除10.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.3本合同簽訂后，如需變更或解除，須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。十一、其他約定11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2本合同傳真件、復(fù)印件具有同等法律效力。十二、附件（附件內(nèi)容包括但不限于施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、設(shè)備清單等）甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的有效性和合法性。附件列表：1.施工圖紙2.技術(shù)規(guī)范3.設(shè)備清單4.竣工報(bào)告5.驗(yàn)收證書法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除以及違約責(zé)任等方面的法律規(guī)則。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。3.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時，應(yīng)向另一方支付的一定金額的賠償金。4.訴訟：指當(dāng)事人通過法院解決糾紛的一種方式。5.傳真件、復(fù)印件：指通過傳真或復(fù)印方式制作的文件，具有與原件相同的法律效力。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：在施工過程中可能會遇到不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并相應(yīng)順延工期。2.支付逾期：甲方應(yīng)按合同約定及時支付合同價(jià)款，如逾期支付，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金。3.施工質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，并保障施工質(zhì)量，確保工程驗(yàn)收合格。4.安全管理：乙方負(fù)責(zé)施工過程中的安全管理，遵守國家及地方相關(guān)法律法規(guī)，防止安全事故的發(fā)生。5.糾紛解決：在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。解決辦法：1.工期延誤：甲乙雙方應(yīng)提前預(yù)估可能的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。在遇到工期延誤時，應(yīng)及時溝通，協(xié)商解決，并做好工期調(diào)整的記錄。2.支付逾期：甲方應(yīng)確保按合同約定及時支付合同價(jià)款。如因特殊原因?qū)е掠馄谥Ц?，?yīng)及時通知乙方，并與乙方協(xié)商解決。3.施工質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，并進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時整改并重新驗(yàn)收。4.安全管理：