版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
關(guān)于承攬合同模板(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本,可以直接使用,符號(hào)*表示空白。承攬方:******************地址:******郵碼:******電話:******法定代表人:******職務(wù):******定作方:******************地址:******郵碼:******電話:******法定代表人:******職務(wù):******定作方托付承攬方加工******,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品其次條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價(jià)款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料,承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并準(zhǔn)時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,根據(jù)國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必需留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有商定的,按商定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他商定第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金**元;(合同中無(wú)詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的**%(10%~30%)或酬金總額的*%(20%~60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同,屬承攬方供應(yīng)原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的**%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的**%(20%~60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任,在定作方拖延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項(xiàng)處理:1.向**機(jī)關(guān)申請(qǐng)**;2.向人民法院起訴。本合同自**年**月**日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨便變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式**份,交******(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方:************代表人:**************年**月**日承攬方:************代表人:**************年**月**關(guān)于承攬合同模板(第二篇)合同編號(hào):[合同編號(hào)]摘要:本合同由甲方和乙方于[簽訂日期]簽訂,甲方委托乙方進(jìn)行承攬工作,雙方達(dá)成以下約定。一、合同目的本合同旨在明確甲方與乙方之間的權(quán)利義務(wù),規(guī)范雙方的行為和合作關(guān)系,確保承攬工作的順利進(jìn)行。二、承攬內(nèi)容1.甲方委托乙方進(jìn)行以下工作:[詳細(xì)描述承攬內(nèi)容]。2.承攬工作的期限為:[起始日期]至[終止日期]。三、報(bào)酬與支付方式1.甲方向乙方支付的報(bào)酬為:[具體金額],包含以下費(fèi)用:[列明費(fèi)用細(xì)節(jié)]。2.乙方應(yīng)于承攬工作完成后[具體天數(shù)]內(nèi)向甲方提供正式的發(fā)票,并在甲方支付報(bào)酬后[具體天數(shù)]內(nèi)收到款項(xiàng)。四、保密條款1.乙方應(yīng)對(duì)從甲方獲得的任何商業(yè)機(jī)密和保密信息負(fù)有保密責(zé)任,并在未經(jīng)甲方書面許可的情況下不得向任何第三方透露。2.保密期限為合同終止之日起[具體年限]。五、違約責(zé)任1.若一方違反本合同約定,造成對(duì)方經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.合同終止后,甲方有權(quán)采取法律手段追究乙方的違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本合同的履行、解釋及爭(zhēng)議解決應(yīng)依照[相關(guān)法律法規(guī)]進(jìn)行。如雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成,雙方均同意將爭(zhēng)議提交[仲裁機(jī)構(gòu)或法院]裁決,并接受其裁決結(jié)果。七、其他條款1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致后可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的附件。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為[具體年限]。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽字:簽字:日期:日期:關(guān)于承攬合同模板(第三篇)[你的律所名稱][律所地址][聯(lián)系電話][電子郵件地址][日期][合作伙伴名稱][合作伙伴地址]關(guān)于承攬合同合同編號(hào):[合同編號(hào)]鑒于甲方(以下簡(jiǎn)稱"甲方")是一家提供法律咨詢和代理服務(wù)的律師事務(wù)所,乙方(以下簡(jiǎn)稱"乙方")是一家需求法律服務(wù)的企業(yè);甲乙雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,特達(dá)成以下合同:第一條合同目的甲方同意提供法律咨詢和代理服務(wù),乙方同意委托甲方提供相應(yīng)的法律服務(wù)。第二條服務(wù)內(nèi)容1.法律咨詢服務(wù):甲方將根據(jù)乙方的需求,就乙方所咨詢的法律問(wèn)題提供專業(yè)的意見和建議。2.代理服務(wù):甲方將根據(jù)乙方的授權(quán),代表乙方進(jìn)行法律行為或代理乙方參與法律程序。第三條服務(wù)期限本合同的服務(wù)期限自合同簽訂之日起,持續(xù)有效期為[具體服務(wù)期限],雙方可協(xié)商續(xù)簽。第四條服務(wù)費(fèi)用1.服務(wù)費(fèi)用:乙方同意按照甲方提供的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。2.付款方式:乙方應(yīng)在甲方提供的服務(wù)費(fèi)用通知書上指定的付款期限內(nèi)支付相應(yīng)的費(fèi)用,并向甲方提供付款憑證。第五條保密條款1.甲乙雙方在本合同履行過(guò)程中所獲得的各自機(jī)密信息,包括但不限于客戶資料、案件信息等,雙方應(yīng)予以保密。2.甲乙雙方已采取合理的措施保護(hù)機(jī)密信息的安全,并不得擅自向第三方披露或使用。第六條違約責(zé)任1.若甲方未按時(shí)提供服務(wù)或提供的服務(wù)質(zhì)量低于約定標(biāo)準(zhǔn),則承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.若乙方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用,則應(yīng)按照約定支付違約金。第七條法律適用和爭(zhēng)議解決本合同的訂立、生效、解釋和履行,適用中華人民共和國(guó)法律。對(duì)于因
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合同(含道路、橋梁)
- 2024年工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)合同集
- 2024年基礎(chǔ)設(shè)施工程承包合同樣本
- 2024年品牌授權(quán)使用與代理銷售合同
- 2024年供用電合同具體內(nèi)容與標(biāo)的
- 2024年企業(yè)招投標(biāo)模擬演練合同
- 2024年LED路燈采購(gòu)與安裝合同
- 2024年出口代理合同出口商品范圍
- 2024年場(chǎng)地出租年會(huì)合同
- 2024年工程設(shè)備租賃協(xié)議:混凝土泵浦專用
- GB/T 41365-2022中藥材種子(種苗)白術(shù)
- GB/T 18371-2001連續(xù)玻璃纖維紗
- GB/T 12527-2008額定電壓1 kV及以下架空絕緣電纜
- 一級(jí)建造師考試題庫(kù)及答案(全國(guó)通用)
- 竣工工程銷項(xiàng)工作計(jì)劃表
- 公司社會(huì)責(zé)任管理制度
- 高速公路施工全流程標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)
- 2022屆北京市東城區(qū)高三語(yǔ)文一模語(yǔ)文試卷講評(píng)課件
- 通力電梯技能培訓(xùn)教材系列:《KCE控制系統(tǒng)課程》
- 模板-偵查階段第二次會(huì)見筆錄
- 2023年惠州仲愷城市發(fā)展集團(tuán)有限公司招聘筆試題庫(kù)及答案解析
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論