光伏發(fā)電施工合同_第1頁
光伏發(fā)電施工合同_第2頁
光伏發(fā)電施工合同_第3頁
光伏發(fā)電施工合同_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

光伏發(fā)電施工合同一、雙方當事人甲方：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]電子郵件：[甲方電子郵件]乙方：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]電子郵件：[乙方電子郵件]二、合同約定1.工程名稱[工程名稱]2.工程地址[工程地址]3.工程內容甲方委托乙方對工程所在地進行光伏發(fā)電工程施工，具體內容詳見施工設計文件。4.合同價款及支付方式本合同總價款為[總價款]元，甲方分期支付，具體支付方式如下：第一筆款項：[第一筆款項金額]元，于合同簽訂之日起[第一筆款項支付期限]日內支付。第二筆款項：[第二筆款項金額]元，于[施工進度節(jié)點]完成后[第二筆款項支付期限]日內支付。第三筆款項：[第三筆款項金額]元，于[工程竣工時間]竣工后[第三筆款項支付期限]日內支付。5.工期本工程工期為[工期]個工作日。6.保證期本工程的保證期為[保證期]年。7.違約責任甲方違約責任：若甲方未能按照本合同規(guī)定的時間和方式向乙方付款，甲方應向乙方承擔每天[延遲天數(shù)]元的滯納金。乙方違約責任：若乙方未能按照本合同規(guī)定時間完成工程，乙方應賠償甲方每天[延遲天數(shù)]元的違約金。8.變更和解除任何一方未經對方書面同意，不得單方面變更本合同。若必須變更，應通過友好協(xié)商達成一致意見并簽訂補充協(xié)議。除非合同發(fā)生本合同規(guī)定的終止事件，否則任何一方未經對方書面同意不得單方面解除本合同。9.法律適用和爭議解決方式本合同適用中華人民共和國法律。合同中發(fā)生爭議的處理方式如下：雙方協(xié)商解決；若無法協(xié)商解決，應向[仲裁委員會]申請仲裁；仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。10.合同生效和效力本合同的正本一式[份數(shù)]份，甲、乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，并各自保管好自己的正本和副本，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論