2024年村委會施工合同范本

村委會施工合同范本合同編號：_______甲方（委托方）：_______村委會乙方（承包方）：_______根據(jù)《合同法》、《建筑法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行施工的事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：_______村委會辦公樓新建工程1.2工程地點：_______1.3工程范圍：包括但不限于土建、裝飾、安裝、綠化等工程內(nèi)容。1.4工程質量：按照國家相關施工及驗收規(guī)范進行施工，確保工程質量合格。二、合同價款2.1合同總價款為人民幣_______元（大寫：_______元整）。2.2付款方式：（1）預付款：合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的_______%作為預付款；（2）進度款：乙方按照工程進度完成_______%，甲方支付至已完工程量的_______%；（3）竣工款：工程竣工驗收合格后_______日內(nèi)，甲方支付至工程總價款的_______%；（4）質保金：工程質保期滿_______年后，甲方支付剩余的_______%。三、工期3.1工程總工期為_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2如因不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決，并簽訂書面補充協(xié)議。四、工程質量4.1乙方應按照國家相關施工及驗收規(guī)范進行施工，確保工程質量合格。4.2工程質量不符合約定的，乙方應在甲方要求的合理期限內(nèi)進行整改，直至達到約定標準。五、工程變更5.1工程項目、工程量、工程價款等發(fā)生變更的，雙方應簽訂書面變更協(xié)議。5.2因甲方原因導致工程變更，增加的費用由甲方承擔；因乙方原因導致工程變更，增加的費用由乙方承擔。六、違約責任6.1甲方違約責任：（1）甲方未按約定支付合同價款的，應按逾期支付金額的_______%向乙方支付違約金；（2）甲方未按約定提供施工場地、資料等，導致乙方無法按時開工或施工的，應承擔由此造成的損失。6.2乙方違約責任：（1）乙方未按約定工期完成工程的，應按逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款×_______%×逾期天數(shù)；（2）乙方施工質量不符合約定的，應承擔整改費用，并按逾期整改天數(shù)的_______%向甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格、價款結清之日止。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日==本合同更廣泛的場景，特設場景及條款==一、五種特殊的應用場合及注意事項1.農(nóng)村自建房應用場合：適用于村民自建住房或翻修房屋。注意事項：在合同中明確房屋建設或翻修的具體要求，如房屋面積、層數(shù)、結構等。同時，要關注施工過程中的安全問題，確保施工人員具備相應的資質和技能。2.村委會辦公樓新建或翻修工程應用場合：適用于村委會新建或翻修辦公樓。注意事項：在合同中明確工程范圍，包括土建、裝飾、安裝、綠化等工程內(nèi)容。同時，要關注工程質量和工期，確保辦公樓按時完工并滿足使用需求。3.農(nóng)村基礎設施建設項目應用場合：適用于農(nóng)村道路、橋梁、供水、供電等基礎設施建設。注意事項：在合同中明確工程范圍和質量標準，確保基礎設施建設滿足村民的實際需求。同時，要關注工程進度和資金撥付，確保工程順利進行。4.農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治項目應用場合：適用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，如垃圾處理、污水處理等。注意事項：在合同中明確整治的具體內(nèi)容和標準，確保環(huán)境衛(wèi)生整治工作達到預期效果。同時，要關注施工過程中的環(huán)保措施，避免對環(huán)境造成污染。5.農(nóng)村公共服務設施建設項目應用場合：適用于農(nóng)村公共服務設施，如文化活動中心、衛(wèi)生所、幼兒園等。注意事項：在合同中明確設施建設的具體要求和功能，確保公共服務設施滿足村民的實際需求。同時，要關注工程質量和后期維護，確保設施長期穩(wěn)定運行。二、實際操作過程中的相關問題及解決辦法1.施工過程中出現(xiàn)質量問題解決辦法：甲方應要求乙方按照國家相關施工及驗收規(guī)范進行施工，確保工程質量合格。如發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方有權要求乙方整改，直至達到約定標準。2.工期延誤解決辦法：甲方應與乙方充分溝通，了解工期延誤的原因。如因不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決，并簽訂書面補充協(xié)議。3.工程變更解決辦法：在工程變更時，雙方應簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用和工期。同時，雙方應保持良好的溝通，確保變更事項順利進行。4.合同糾紛解決辦法：在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.付款問題解決辦法：甲方應按照合同約定的付款方式和期限支付合同價款。如甲方未按約定支付合同價款，乙方有權要求甲方支付違約金。三、詳細附件清單1.工程施工圖紙：包括平面圖、立面圖、剖面圖等，用于指導施工。2.工程量清單：詳細列出工程項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價和總價，用于計算工程價款。3.工程進度計劃：明確工程的開工、竣工日期及各個階段的完成時間，用于監(jiān)控工程進度。4.施工方案：包括施工方法、工藝流程、質量標準等，用于指導施工過程。5.材料設備清單：詳細列出工程所需的主要材料、設備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，用于材料設備采購和驗收。6.工程驗收報告：包括工程質量、安全、環(huán)保等方面的驗收結果，用于工程驗收合格后支付竣工款。7.質量保證書：乙方對工程質量的承諾，包括質量保證期限、維修保養(yǎng)等內(nèi)容。8.工程結算書：詳細列出工程項目的實際完成情況、工程價款、已支付款項等，用于工程結算。9.變更通知書：用于記錄工程變更事項，包括變更原因、內(nèi)容、費用、工期等。10.索賠通知書：用于記錄合同履行過程中的索賠事項，包括索賠原因、金額、期限等。施工合同來幫忙，村委會蓋樓不慌張。甲方乙方要協(xié)商，工程質量和工期要保障。辦公樓建得好不好，合同條款要看好。施工范圍要明確，土建裝飾不能少。工程款項別擔心，預付款和進度款清清楚楚?？⒐ぶ篁炇蘸茫|保金給乙方。工期延誤要協(xié)商，不可抗力要理解。變更事項要簽字，