木工裝飾裝修施工設(shè)計(jì)維修安裝批發(fā)銷售合同

PAGEPAGE1合同編號(hào)：_______本合同由以下雙方于_______年_______月_______日簽訂：甲方（委托方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就木工裝飾裝修施工設(shè)計(jì)維修安裝批發(fā)銷售事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點(diǎn)：____________________3.工程面積：____________________4.工程內(nèi)容：木工裝飾裝修施工設(shè)計(jì)維修安裝批發(fā)銷售二、工程期限1.工程開工日期：_______年_______月_______日2.工程竣工日期：_______年_______月_______日3.工程總工期：_______天三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)確保工程所用材料符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求。3.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進(jìn)行評(píng)定。四、工程造價(jià)1.工程總造價(jià)：人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。2.付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)的30%；（3）工程竣工并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)的30%；（4）剩余10%作為質(zhì)量保證金，待工程竣工滿一年且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付。五、甲方責(zé)任1.提供施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及施工過(guò)程中所需的相關(guān)資料。2.提供施工場(chǎng)地，保證施工期間的水電供應(yīng)。3.配合乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)。4.按約定支付工程款項(xiàng)。六、乙方責(zé)任1.嚴(yán)格按照施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.保障施工安全，遵守國(guó)家及地方安全生產(chǎn)規(guī)定。3.按約定完成工程，確保工程質(zhì)量。4.工程竣工后，提供完整的竣工資料及質(zhì)量保證書。七、違約責(zé)任1.如甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)支付逾期付款金額的萬(wàn)分之五作為違約金。2.如乙方未按約定完成工程，每逾期一日，應(yīng)支付逾期竣工金額的萬(wàn)分之五作為違約金。八、爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________簽訂日期：_______年_______月_______日，但我需要更多的信息來(lái)創(chuàng)建一個(gè)符合您要求的合同文檔示例。合同的內(nèi)容和細(xì)節(jié)通常取決于合同的具體類型和涉及的業(yè)務(wù)。例如，如果是一個(gè)服務(wù)合同，它將包含與服務(wù)相關(guān)的條款；如果是一個(gè)銷售合同，它將包含與商品銷售相關(guān)的條款。請(qǐng)?zhí)峁└嚓P(guān)于合同類型和您希望包含的特定條款的信息，以便我能夠?yàn)槟峁┮粋€(gè)更準(zhǔn)確的合同文檔示例。如果您已經(jīng)有了合同的目錄和附件，請(qǐng)分享這些信息，以便我能夠更好地理解您的需求。附件列表：1.施工圖紙2.設(shè)計(jì)文件3.工程預(yù)算明細(xì)表4.工程進(jìn)度計(jì)劃表5.質(zhì)量保證書6.竣工資料7.付款憑證法律名詞及解釋：1.合同法：《中華人民共和國(guó)合同法》是調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的法律規(guī)范的總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的規(guī)定。2.質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。3.環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，要求工程所用材料、施工過(guò)程等符合環(huán)保要求。4.訴訟：當(dāng)合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，可以向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判決。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.設(shè)計(jì)變更：在施工過(guò)程中，甲方可能對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，此時(shí)應(yīng)書面確認(rèn)變更內(nèi)容，并相應(yīng)調(diào)整工程預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃。2.材料供應(yīng)：乙方應(yīng)確保工程所用材料的質(zhì)量和供應(yīng)時(shí)間，避免因材料問(wèn)題導(dǎo)致工程延期。3.工期延誤：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，如發(fā)生工期延誤，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取相應(yīng)措施減少影響。4.質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量，如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即整改，直至達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。5.付款逾期：甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程款項(xiàng)，避免因付款逾期導(dǎo)致乙方施工進(jìn)度受影響。解決辦法：1.對(duì)于設(shè)計(jì)變更，甲乙雙方應(yīng)充分溝通，明確變更內(nèi)容，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并相應(yīng)調(diào)整工程預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃。2.乙方應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通，確保材料質(zhì)量和供應(yīng)時(shí)間，如發(fā)生材料問(wèn)題，及時(shí)更換供應(yīng)商。3.乙方應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保施工進(jìn)度，如發(fā)生工期延誤，及時(shí)通知甲方，并采取加班、增加施工人員等措施減少影響。4.乙方應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，立即整改，直至達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。5.甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程款項(xiàng)，如發(fā)生付款逾期，乙方有權(quán)要求甲方支付逾