園林景觀工程施工合同范文

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁園林景觀工程施工合同范文本頁是關(guān)于園林景觀工程施工合同范文的范本，本篇內(nèi)容里，針對園林景觀工程施工合同范文做了肯定整理修編，一起來看一下。

園林景觀工程施工合同范文

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程實際狀況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

第一條工程概況

1.工程名稱：別墅園林景觀工程。

2.工程地點：潤成科技院內(nèi)

3.工作內(nèi)容：別墅周邊約5000平方米景觀工程設(shè)計及施工，施工內(nèi)容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調(diào)整內(nèi)容。

其次條工期

本工程工期為60天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日（現(xiàn)場具備開工條件）開頭計算工期，非乙方緣由或不行抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。

（一）如遇下列緣由工期順延：

1.未準(zhǔn)時簽審施工圖紙和施工組織方案；

2.設(shè)計變更；

3.甲方未能按期提交施工場地；

4.連續(xù)4小時遇雨和停水、停電；

5.未按合同規(guī)定時間撥付工程款項；

6.遇不行抗拒因素。

（二）竣工驗收：

1.甲方在收到乙方竣工報告的5日內(nèi)組織驗收，否則視為默認(rèn)工程合格并進行竣工結(jié)算；

2.若未能通過竣工驗收，雙方應(yīng)確定整改方式準(zhǔn)時間，再次驗收程序同上。

第三條工程合同價款及支付方式

1.經(jīng)雙方商定本項目免收設(shè)計費，本工程暫定造價520000元（預(yù)算詳見“合同附件一”）；

2.本工程按甲方審定預(yù)算中各項目的綜合單價辦理結(jié)算；

3.結(jié)算工程量以現(xiàn)場實際收方量為準(zhǔn)。

4.合同簽訂后5日內(nèi)，甲方支付乙方工程預(yù)付款100000元整；

5.工程竣工并驗收合格后15日內(nèi)，雙方按合同第三條第2、第3款辦理結(jié)算，結(jié)算后一個月內(nèi)甲方向乙方付至結(jié)算總額的95%，余結(jié)算總額的5%作為保修金，保修期滿后甲方付清余款。

第四條關(guān)于設(shè)計調(diào)整（更改）

本工程涉及設(shè)計調(diào)整（更改）工程項目，待調(diào)整資料完善并經(jīng)甲方簽審后，工程量及造價按本合同第三條進行增減。

第五條保修期

1.保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算，保修責(zé)任按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中植物?；钇谝荒辏こ滩糠直Ｐ奁跒橐荒?。

2.成活率：植物管護移交時按行規(guī)達(dá)到95%的成活率。

第六條雙方的責(zé)任

（一）甲方責(zé)任：

1.保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；

2.合同簽定后三日內(nèi)審定乙方的施工組織方案及施工圖，并以書面形式通知乙方；

3.負(fù)責(zé)幫助辦理施工的各項進場手續(xù)。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場各施工單位間的關(guān)系；

5.若施工變更應(yīng)以書面形式通知乙方；

6.按合同規(guī)定時間按時付款。

（二）乙方責(zé)任：

1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內(nèi)容，結(jié)合有關(guān)規(guī)范組織施工；

2.接受甲方指派監(jiān)理公司的監(jiān)理及甲方現(xiàn)場代表的管理；

3.文明施工，平安生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量，按期完工；

4.負(fù)責(zé)施工中的成品愛護；

第七條甲、乙雙方現(xiàn)場代表及責(zé)任

1.甲方現(xiàn)場代表：甲方代表作為現(xiàn)場簽證代表；

2.乙方現(xiàn)場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表

第八條材料的認(rèn)定及選購

1.乙方應(yīng)按設(shè)計要求對材料自行選購，涉及裝飾及燈具材料需經(jīng)甲方認(rèn)定后方可選購。

2.設(shè)計材料變更須經(jīng)甲方認(rèn)定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。

第九條違約責(zé)任

（一）甲方違約責(zé)任：

1.甲方未履行合同規(guī)定的義務(wù)，除順延竣工期外，還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實際損失；

2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更造成的停工，應(yīng)實行措施補救或削減損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設(shè)備調(diào)運等實際損失；

3.甲方超過合同規(guī)定期限驗收或未按合同規(guī)定付款，每超一日，按合同總額的5‰向乙方支付逾期違約金。

（二）乙方違約責(zé)任：

乙方未按合同規(guī)定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的5‰向甲方支付違約金。

第十條爭議解決方式

在合同履行中，雙方因履行合同發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無果，雙方商定向施工所在地人民法院起訴。

第十一條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后