建設(shè)工程施工合同糾紛執(zhí)行和解協(xié)議書

建設(shè)工程施工合同糾紛執(zhí)行和解協(xié)議書甲方（申請(qǐng)人）：________________乙方（被申請(qǐng)人）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就建設(shè)工程施工合同糾紛執(zhí)行和解事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同背景1.1甲方與乙方于____年____月____日簽訂了《建設(shè)工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），合同編號(hào)為：____。1.2原合同約定，乙方承包______工程（以下簡稱“工程”），工程地點(diǎn)位于______，合同總價(jià)款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。1.3由于乙方在施工過程中存在嚴(yán)重違約行為，導(dǎo)致工程無法按照原合同約定的期限和質(zhì)量完成。甲方因此向______人民法院提起訴訟，要求解除原合同，并賠償因此造成的損失。二、和解內(nèi)容2.1甲方同意放棄解除原合同的權(quán)利，乙方繼續(xù)履行原合同約定的施工義務(wù)。2.2乙方同意在______年____月____日前完成工程，并保證工程質(zhì)量符合原合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。2.3乙方同意支付甲方違約金人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元，作為對(duì)甲方的賠償。2.4甲方同意在乙方按照本協(xié)議約定完成工程并驗(yàn)收合格后，支付乙方剩余的工程款。三、履行期限3.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后______日內(nèi)完成工程，并向甲方提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。3.3甲方應(yīng)在收到乙方竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后______日內(nèi)完成驗(yàn)收，并通知乙方驗(yàn)收結(jié)果。3.4乙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后______日內(nèi)向甲方支付違約金。3.5甲方應(yīng)在收到乙方支付的違約金后______日內(nèi)支付乙方剩余的工程款。四、違約責(zé)任4.1如乙方未按照本協(xié)議約定完成工程，甲方有權(quán)解除原合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。4.2如甲方未按照本協(xié)議約定支付剩余工程款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金。五、爭議解決5.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（申請(qǐng)人）：________________乙方（被申請(qǐng)人）：________________簽訂日期：____年____月____日以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。如有需要，請(qǐng)咨詢專業(yè)律師。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-建設(shè)工程施工合同糾紛執(zhí)行和解協(xié)議書目錄一、合同背景二、和解內(nèi)容三、履行期限四、違約責(zé)任五、爭議解決六、其他約定附件一：原合同主要條款摘要附件二：工程進(jìn)度及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)附件三：違約金支付方式甲方（申請(qǐng)人）：________________乙方（被申請(qǐng)人）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就建設(shè)工程施工合同糾紛執(zhí)行和解事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同背景1.1甲方與乙方于____年____月____日簽訂了《建設(shè)工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），合同編號(hào)為：____。1.2原合同約定，乙方承包______工程（以下簡稱“工程”），工程地點(diǎn)位于______，合同總價(jià)款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。1.3由于乙方在施工過程中存在嚴(yán)重違約行為，導(dǎo)致工程無法按照原合同約定的期限和質(zhì)量完成。甲方因此向______人民法院提起訴訟，要求解除原合同，并賠償因此造成的損失。二、和解內(nèi)容2.1甲方同意放棄解除原合同的權(quán)利，乙方繼續(xù)履行原合同約定的施工義務(wù)。2.2乙方同意在______年____月____日前完成工程，并保證工程質(zhì)量符合原合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。2.3乙方同意支付甲方違約金人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元，作為對(duì)甲方的賠償。2.4甲方同意在乙方按照本協(xié)議約定完成工程并驗(yàn)收合格后，支付乙方剩余的工程款。三、履行期限3.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后______日內(nèi)完成工程，并向甲方提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。3.3甲方應(yīng)在收到乙方竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后______日內(nèi)完成驗(yàn)收，并通知乙方驗(yàn)收結(jié)果。3.4乙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后______日內(nèi)向甲方支付違約金。3.5甲方應(yīng)在收到乙方支付的違約金后______日內(nèi)支付乙方剩余的工程款。四、違約責(zé)任4.1如乙方未按照本協(xié)議約定完成工程，甲方有權(quán)解除原合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。4.2如甲方未按照本協(xié)議約定支付剩余工程款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金。五、爭議解決5.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（申請(qǐng)人）：________________乙方（被申請(qǐng)人）：________________簽訂日期：____年____月____日附件一：原合同主要條款摘要附件二：工程進(jìn)度及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)附件三：違約金支付方式以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。如有需要，請(qǐng)咨詢專業(yè)律師。附件列表：1.附件一：原合同主要條款摘要2.附件二：工程進(jìn)度及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.附件三：違約金支付方式法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國合同法》：規(guī)定了合同的訂立、履行、變更和解除，以及違約責(zé)任等方面的法律規(guī)范。2.《中華人民共和國民事訴訟法》：規(guī)定了民事訴訟的程序和規(guī)則，包括訴訟的提起、審理、判決和執(zhí)行等方面的法律規(guī)范。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)：1.合同條款不明確：在簽訂和解協(xié)議時(shí)，應(yīng)確保所有條款明確、具體，避免產(chǎn)生歧義。如有需要，可咨詢專業(yè)律師進(jìn)行審核和修改。2.履行期限的約定：在和解協(xié)議中，應(yīng)明確各方的履行期限，并嚴(yán)格按照約定的期限履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.違約責(zé)任的約定：在和解協(xié)議中，應(yīng)明確違約責(zé)任的具體內(nèi)容和違約金的計(jì)算方式，以便在違約發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)處理。4.爭議解決方式：在和解協(xié)議中，應(yīng)明確爭議解決的方式，包括友好協(xié)商和訴訟等，以便在發(fā)生爭議時(shí)能夠及時(shí)解決。5.合同的修改和解除：在和解協(xié)議中，應(yīng)明確合同的修改和解除條件，以及相應(yīng)的法律后果，以便在需要時(shí)能夠及時(shí)處理。解決辦法：1.在簽訂和解協(xié)議前，充分了解相關(guān)法律法規(guī)，并咨詢專業(yè)律師的意見，以確保合同的合法性和有效性。2.在和解協(xié)議中，詳細(xì)列明各方的權(quán)利和義務(wù)，以及履行期限和違約責(zé)任等條款，以避免產(chǎn)生歧義和爭議。3.在和解協(xié)議中，明確爭議解決的方式和程序，以便在發(fā)生爭議時(shí)能夠及時(shí)解決。4.在和解協(xié)議中，明確合同的修改和解除條件，以及相應(yīng)的法律后果，以便在需要時(shí)能夠及時(shí)處理。適用場景：1.建設(shè)工程施工合同糾紛的解決：當(dāng)甲方和乙方在建設(shè)工程施工合同履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，可以通過簽訂和解協(xié)議來解決糾紛，明確各方的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任等。2.合同履行過程中的變更和解除：當(dāng)甲方和乙方在合同履行過程