農村房施工合同

1/1農村房施工合同農村房施工合同怎么寫？我們?yōu)槟鷾蕚淞?篇優(yōu)秀的施工合同合同范本、樣本和模板，告訴您書寫農村房施工合同在排版和內容上有哪些注意事項，希望對您有所幫助。

農村房屋施工承攬合同農村房屋施工承攬合同

甲方（房主）：？

乙方（施工方）：

身份證號：

地址：

聯(lián)系方式：

上述各方經平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

一、工作內容

房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀热荩M足規(guī)范和甲方要求。

二、工程價款與支付方式

1.工程價款：

2.該房屋建筑工程為包工承包方式。

3.工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

三、甲乙雙方義務與權利

1.甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

3.工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

4.乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。

5.工程安全：相關法律規(guī)定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。

6.工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

7.治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。

8.乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

五、其它

1.本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2.本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

3.合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

簽署時間：年月日

農村房屋建筑施工合同甲方：_________________姓名：_________________身份證號碼：__________________

乙方：_________________姓名：_________________身份證號碼：__________________

經甲乙雙方協(xié)商，乙方幫甲方擬建一座房屋，面積約為平方米，為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本合同，

農村房屋建筑施工承包合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據施工進度，乙方應提前2—3天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。

2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

二、施工及質量要求

1、基礎石要求高不低于90厘米，寬80厘米，圈梁高30厘米。房屋底層高3.6米，第二層高3.4米，板面厚需澆鑄13厘米，墻面地平做到垂直平滑，地平面無積水。

2、底層地面磨和走廊過道磨石子。其余用地板磚。屋面用水泥清光。墻面要求粉仿瓷頂角有線條。

3、底層樓梯間設有衛(wèi)生間，衛(wèi)生間空間高度不得低于2米。二至三樓樓梯間有衛(wèi)生間，二樓有個標間設有衛(wèi)生間，共設衛(wèi)生間個。每格房間要求至少有兩個插座開關，要求全部澆鑄完后才安裝電路電燈，

4、乙方應當本著保質保量的原則，按甲方需要和要求施工，加強質量管理。重要施工過程：_________________如澆鑄地腳、圈梁前須經甲方查看后方能施工。

5、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、不按甲方要求施工，影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

6、房屋建成后一年內，若出現(xiàn)屋頂、墻體炸等質量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方扣除乙方全部質量保證金。

7、甲方從乙方施工費中扣5%作為質量保證金，房屋建成滿一年后，若不出現(xiàn)質量問題，甲方才付給乙方，否則甲方不再付給乙方。

三、付款方式

1、工程款結算方式：_________________以建房面積計算，每平方米人民幣元。樓梯及出緣按建筑面積的%計算。

2、付款時間：_________________第一次付款在施工開始初預付一萬元，第二次付款在房屋澆鑄完第一層時付一萬，第三次全部峻工并經甲方檢驗后15天內給付。

四、違約責任

1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作，造成損失的，由乙方賠償。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方違約，甲方有權解除本合同。

五、爭議解決辦法

發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。如協(xié)商不成。雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同未盡事宜由雙方在施工過程中協(xié)商完善。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：_________________

乙方簽字：_______