2024年房屋裝修承攬協(xié)議樣本（二篇）

第3頁共3頁2024年房屋裝修承攬協(xié)議樣本甲方（定作人）：乙方（承攬人）：住址：_____住址：_____身份證號碼：_____身份證號碼：_____甲方擬裝修房屋一座，位置在____縣大營鎮(zhèn)大營村____號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權利義務1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、質(zhì)量和工期要求1、工期從____年____月____日開始建設，到____年____月____日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權要求乙方停工或整改。4、房屋建成自交工后____年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行維修。三、付款方式1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣_____元。2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工____年后支付給乙方。四、違約責任1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金五、爭議解決辦法1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交____縣人民法院進行裁決。六、附則1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。2、本合同自簽訂之日起生效。3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。此協(xié)議甲方簽字：_____乙方簽字：_________年_____月_____日_____年_____月_____日2024年房屋裝修承攬協(xié)議樣本（二）以下為房屋裝修承攬協(xié)議標準范本：本協(xié)議約定由甲方提供房屋裝修服務，乙方支付相應費用，并雙方簽署以下協(xié)議，具體內(nèi)容如下：一、裝修范圍1.甲方應按照雙方商定的裝修方案進行裝修，包括但不限于拆除、改造、裝飾、涂料、地板、門窗、五金件等。2.裝修范圍不包括電氣、水暖改造。二、裝修費用及支付方式1.總裝修費用為【具體金額】，裝修費用按照以下方式支付：【具體支付方式】。2.如裝修過程中需要額外費用，雙方協(xié)商確定后再支付。三、裝修工期1.裝修工期為【具體時間段】，要求甲方在規(guī)定時間內(nèi)完成裝修工作。2.若因不可抗力導致裝修工期延長，雙方協(xié)商延期。四、裝修質(zhì)量保證1.裝修質(zhì)量符合國家相關規(guī)定，甲方承諾提供質(zhì)量保證。2.甲方承諾裝修完畢后質(zhì)量問題可返工修復，直至乙方滿意為止。五、解決爭議1.雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的爭議應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可向有關部門申請調(diào)解。2.若訴訟解決，雙方同意提交【具體所在地】人民法院。六、生效和終止1.本協(xié)議自