承攬合同樣本常用版本合集

承攬合同樣本常用版本(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。甲方：**********乙方：**********鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，***年***月***日甲自愿將位于*****************承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著公平自愿，協(xié)商全都的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：******工程地點(diǎn)及概況：******工程名稱(chēng)：******************。工程建筑面積：****************。工程戶(hù)型結(jié)構(gòu)：****************。工程項(xiàng)目：******************。工程價(jià)款及付款方式：1.本工程總價(jià)為****元，大寫(xiě)****。2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的**給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。三、承攬方式：乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同商定*********供應(yīng)。四、材料供應(yīng)：關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采納*****方式供應(yīng)材料。a.本工程所需材料由甲方供應(yīng)，甲方供應(yīng)的材料必需符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方供應(yīng)的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)覺(jué)甲方供應(yīng)的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行擔(dān)當(dāng)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。b.本工程材料由乙方供應(yīng)，所供應(yīng)的材料必需符合甲乙雙方商定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：施工要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。五、施工期限：工期為******，從***年***月***日到***年***月***日，如因甲方的緣由導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展或則不行抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。六、違約責(zé)任1.由于甲方緣由導(dǎo)致延期開(kāi)工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付*****元，如甲方不按合同商定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的*****%支付違約金給乙方，其工期順延。2.由于乙方緣由導(dǎo)致工程延期竣工，乙方應(yīng)按每天支付*****元的違約金給甲方。3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，或甲方單方面更換門(mén)鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)付清全部工程款。七、其他商定：1.乙方依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺(jué)依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等緣由造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。5.乙方施工需要甲方幫助的，甲方有幫助的義務(wù)。甲方不履行幫助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行幫助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行商定，其補(bǔ)充商定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。甲方：************乙方：************法定代表人：************法定代表人：************地點(diǎn)：************地點(diǎn)：************電話(huà)：************電話(huà)：****************年****月****日****年****月****日承攬合同樣本常用版本(第二篇)承攬合同合同編號(hào)：XXXXX甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：地址：聯(lián)系人：電話(huà)：乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：地址：聯(lián)系人：電話(huà)：摘要本合同由甲方與乙方根據(jù)自愿、平等的原則，就以下事項(xiàng)達(dá)成一致，雙方約定如下：一、合同目的為明確甲方委托乙方進(jìn)行承攬服務(wù)的具體內(nèi)容和要求，以維護(hù)雙方合法權(quán)益，保障合同順利履行。二、合同內(nèi)容1.承攬事項(xiàng)：詳細(xì)描述甲方委托乙方承攬的具體項(xiàng)目及相關(guān)要求。2.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：約定乙方在履行承攬服務(wù)過(guò)程中應(yīng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和流程。3.服務(wù)期限：規(guī)定承攬服務(wù)的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間，以及可能的延期與終止方式。4.價(jià)款與支付：明確雙方對(duì)于承攬服務(wù)的價(jià)款及支付方式、時(shí)間和條件。三、合同履行1.甲方的權(quán)利與義務(wù)：甲方應(yīng)按照約定支付費(fèi)用，并提供所需的支持、協(xié)助與配合。2.乙方的權(quán)利與義務(wù)：乙方應(yīng)按照約定提供符合要求的承攬服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量和效果。四、違約責(zé)任1.若一方違反合同約定，對(duì)方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。2.違約方須在接到書(shū)面通知后，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，盡力減少損失。五、合同變更與解除1.合同的任何變更、修訂或解除，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。2.雙方協(xié)商一致后，可以解除本合同，但需提前通知對(duì)方。六、爭(zhēng)議解決因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，雙方各持一份，在合同生效之日起生效。2.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。附：1.合同附件1：2.合同附件2：甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表：法定代表人/授權(quán)代表：日期：日期：承攬合同樣本常用版本(第三篇)承攬合同合同編號(hào)：XXXXX甲方（委托方）：（甲方名稱(chēng)）地址：（甲方地址）電話(huà)：（甲方電話(huà)）身份證/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：（甲方證件號(hào)碼）乙方（承攬方）：（乙方名稱(chēng)）地址：（乙方地址）電話(huà)：（乙方電話(huà)）身份證/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：（乙方證件號(hào)碼）鑒于甲方需要委托乙方進(jìn)行（具體工作內(nèi)容），雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本承攬合同，達(dá)成以下條款：一、服務(wù)內(nèi)容1.乙方將按照甲方的要求，對(duì)（具體工作內(nèi)容）提供相應(yīng)的服務(wù)。2.服務(wù)期限：具體服務(wù)期限為自（起始日期）至（結(jié)束日期）。二、權(quán)利義務(wù)1.甲方的權(quán)利和義務(wù)：a.提供合理、準(zhǔn)確的委托工作要求及相關(guān)事項(xiàng)；b.按照約定支付乙方相應(yīng)的費(fèi)用；c.對(duì)乙方提供的工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)及確認(rèn)。2.乙方的權(quán)利和義務(wù)：a.完成委托的工作內(nèi)容；b.提供專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)；c.保護(hù)甲方的商業(yè)秘密及相關(guān)信息的保密。三、費(fèi)用支付1.甲方同意支付乙方在服務(wù)期內(nèi)的服務(wù)費(fèi)用，具體金額為（金額），支付方式為（支付方式）。2.甲方應(yīng)按照約定支付費(fèi)用的時(shí)間為（支付時(shí)間）。四、違約責(zé)任1.在履行合同過(guò)程中，任何一方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。2.如一方無(wú)法履行合同義務(wù)的，應(yīng)立即書(shū)面通知對(duì)方，并盡力協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可依法解除合同。五、爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。六、其他約定1.本合同一式（份數(shù)）份，雙方各持（份數(shù)）份，具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至服務(wù)期滿(mǎn)之日終止。