2024年工程承攬合同標準范文（5篇）

第頁共頁2024年工程承攬合同標準范文[公司名稱][公司地址][聯(lián)系電話][合同編號][合同甲方][甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方電話][合同乙方][乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方電話]鑒于甲方需要承攬某項工程項目，乙方具備相應的專業(yè)能力和經(jīng)驗，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下工程承攬合同：第一條項目基本情況甲方委托乙方承攬以下工程項目：項目名稱：工程地點：工程范圍：工期要求：工程造價：第二條乙方的責任和義務(wù)1.乙方應按照甲方的要求和工程規(guī)范完成工程項目，并承擔相應的質(zhì)量和安全責任；2.乙方應嚴格執(zhí)行工程計劃，按時完工，并保證工程質(zhì)量符合相關(guān)標準和規(guī)范；3.乙方應配備專業(yè)的技術(shù)人員，保證施工過程中的技術(shù)指導和問題解決；4.乙方應按照甲方的要求提供工程進度報告和相關(guān)資料；5.乙方應對工程施工過程中的質(zhì)量問題負責，并及時修復；6.乙方應負責施工現(xiàn)場的衛(wèi)生和安全，并保證施工區(qū)域的秩序。第三條甲方的責任和義務(wù)1.甲方應按照雙方約定的時間、地點和方式支付工程款項；2.甲方應提供工程項目所需的相關(guān)資料和技術(shù)要求；3.甲方應配合乙方的施工工作，提供必要的協(xié)助和協(xié)調(diào)；4.甲方應對乙方提供的材料、設(shè)備等進行檢驗，并簽發(fā)相應的收貨憑證；5.甲方應對工程項目進行監(jiān)督和驗收，對工程質(zhì)量進行評價；6.如因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`或質(zhì)量問題，甲方應承擔相應的責任和賠償。第四條工程費用和支付方式1.工程費用總額為人民幣【金額】；2.甲方應在工程開工前支付工程款項的【xx%】作為預付款；3.乙方應在工程完工并通過甲方的驗收后，甲方支付剩余工程款項的【xx%】；4.工程款項應通過銀行轉(zhuǎn)賬或其他方式進行支付。第五條違約責任1.若乙方未按照合同要求履行義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的違約責任；2.若甲方未按照合同要求履行義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔相應的違約責任；3.如因不可抗力等不可預見的情況導致工程不能正常進行，雙方應協(xié)商解決或終止合同。第六條合同變更和解釋1.合同的變更和解釋，應經(jīng)雙方協(xié)商一致并以書面形式確認；2.未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，并以補充合同的形式確認。第七條合同的生效和解除1.合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期為工程完工并經(jīng)甲方驗收后；2.合同有效期內(nèi)，若有一方提出解除合同的申請，應提前【xx】天書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致；3.合同解除后，雙方應根據(jù)已經(jīng)完成的工作和支付情況進行結(jié)算，并履行相應的賠償責任。第八條爭議解決因合同履行發(fā)生的爭議，應由雙方協(xié)商解決；若協(xié)商不成，雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條合同附件1.工程圖紙和設(shè)計文件；2.工程進度計劃；3.合同付款計劃；4.其他雙方認為需要作為合同附件的文件。第十條合同文本本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________________日期：__________________乙方（蓋章）：__________________日期：__________________2024年工程承攬合同標準范文（2）_____（以下簡稱甲方）_____（以下簡稱乙方）乙方承攬甲方_____工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程量：1、_____。2、_____。3、_____。4、_____。二、工程要求：1、_____。2、_____。3、_____。4、_____。5、_____。三、甲方責任范圍：1、_____。2、_____。3、_____。四、乙方責任范圍：1、_____。2、_____。3、_____。五、技術(shù)要求：1、_____。2、_____。3、_____。4……………………。六、工期、驗收程序及質(zhì)保期：1、施工工期：自開工之日起____日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的____%。2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。3、質(zhì)保期：質(zhì)保期____年，驗收合格后付至工程款的____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。七、其它要求：1、施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。2、施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進行修復。4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____日期：_____2024年工程承攬合同標準范文（3）[合同編號]工程承攬合同甲方：（公司名稱）地址：（公司地址）電話：（聯(lián)系電話）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方：（公司名稱）地址：（公司地址）電話：（聯(lián)系電話）法定代表人：（法定代表人姓名）合同簽訂日期：[年月日]鑒于甲方具有相應的資質(zhì)和能力進行工程承攬，乙方具有相應的技術(shù)和設(shè)備進行工程實施，雙方本著平等互利的原則，根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商達成以下合同：第一條合同工程名稱根據(jù)雙方協(xié)商，本合同的工程名稱為：[工程名稱]。第二條工程范圍1.工程范圍包括但不限于：[詳細描述工程范圍]。2.工程總價為：[工程總價]，具體金額如下：-設(shè)計費用：[設(shè)計費用]-施工費用：[施工費用]-材料費用：[材料費用]-其他費用：[其他費用]第三條工程進度1.工程進度按照甲方和乙方共同商定的計劃執(zhí)行，具體進度計劃如下：-[進度計劃1]-[進度計劃2]-[進度計劃3]（可根據(jù)實際情況增加）2.若因不可抗力因素導致工程進度延誤，一方應及時通知另一方，并共同商定延期方案。第四條質(zhì)量要求1.甲方有權(quán)對乙方進行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，乙方應按照國家有關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量達到約定要求。2.如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在問題，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，并由乙方承擔整改費用和相應的違約責任。第五條工程款支付方式1.工程款按照以下方式支付給乙方：-預付款：[預付款比例]，預計支付時間為合同簽訂后的[天數(shù)]個工作日內(nèi)；-進度款：按照工程進度完成情況，及時支付相應的進度款；-完工結(jié)算款：工程竣工驗收合格后，支付剩余的全部款項。2.乙方應提供相應的發(fā)票和付款憑證。第六條保證金1.甲方有權(quán)要求乙方提供保證金作為履約保證。保證金金額為合同總價的[保證金比例]，乙方應在合同簽訂后的[天數(shù)]個工作日內(nèi)向甲方支付保證金。2.乙方按照合同約定的履約義務(wù)履行完畢后，甲方應無息退還保證金。第七條違約責任1.若一方未按照本合同的約定履行義務(wù)，應向另一方支付違約金，違約金的金額為合同總價的[違約金比例]。2.若因一方的過錯導致工程質(zhì)量問題或延期等后果，應由該方承擔相應的賠償責任。第八條爭議解決本合同的履行和解釋均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院解決。第九條合同生效與終止1.本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，有效期為自合同簽訂之日起至工程完工驗收合格之日。2.合同終止的情況包括但不限于：工程完工驗收合格、雙方協(xié)商一致解除合同、喪失履行合同的能力等。第十條其他條款1.雙方同意保守本合同內(nèi)容的機密性，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（以下無正文，為簽字頁）甲方簽章：乙方簽章：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：日期：日期：2024年工程承攬合同標準范文（4）建設(shè)單位(甲方)：施工單位(乙方)：施工單位地址：身份證號：甲乙雙方為了明確雙方的責任和權(quán)利，根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)，經(jīng)過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。一、工程名稱：二、工程承攬范圍：三、工程總價：四、工程款支付：乙方完成工程總量的____%，甲方支付____%的工程款;乙方完成工程總量的____%后，甲方支付____%的工程款。經(jīng)雙方驗收合格，甲方支付總工程款的____%，余留____%的工程款作為質(zhì)保金，一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問題，給予一次性付清。五、工程期限：工程于____年____月____日開工，到____年____月____日結(jié)束，工期天。提前一日完工獎元，延期一日完工罰元。六、工程質(zhì)量要求：乙方必須嚴格按照設(shè)計及國家驗收規(guī)范和質(zhì)量要求進行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認后，根據(jù)新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度，甲方監(jiān)理人員應及時核實質(zhì)量及工程量，經(jīng)雙方確認，作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保質(zhì)保量按期完成工程。七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產(chǎn)等責任均由乙方承擔。八、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____2024年工程承攬合同標準范文（5）____年工程承攬合同合同編號：[合同編號]甲方（承包方）：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]簽署代表：[甲方簽署代表]身份證號碼：[甲方簽署代表身份證號碼]乙方（發(fā)包方）：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]簽署代表：[乙方簽署代表]身份證號碼：[乙方簽署代表身份證號碼]鑒于甲、乙雙方根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及雙方的真實需求和意愿達成一致，為保證本次工程承攬合同的誠實、公平和公正，根據(jù)中華人民共和國合同法及其它有關(guān)規(guī)定，雙方達成如下協(xié)議：第一條工程信息1.工程名稱：[工程名稱]2.工程所在地：[工程所在地]3.工程范圍：[工程范圍]4.工程建設(shè)內(nèi)容及標準：[工程建設(shè)內(nèi)容及標準]5.工程預計開始日期：[工程預計開始日期]6.工程預計完工日期：[工程預計完工日期]7.工程合同價款：[工程合同價款]8.工程款項支付方式：[工程款項支付方式]第二條甲方責任和義務(wù)1.甲方應按照乙方的要求，準時參與工程施工。2.甲方應按照合同約定的工程范圍和標準完成工程任務(wù)。3.甲方應按照合同約定的工程進度和質(zhì)量要求，按時交付乙方。4.甲方應按照合同約定的價款支付方式和時間節(jié)點向乙方支付工程款項。第三條乙方責任和義務(wù)1.乙方應提供工程施工所需的必要條件和文件。2.乙方應向甲方提供合理的施工計劃和進度安排。3.乙方應按照合同約定的價款支付方式和時間節(jié)點向甲方支付工程款項。第四條工程變更和索賠1.若乙方需要對工程范圍、工程內(nèi)容或工程標準進行變更，應提前書面通知甲方，并雙方協(xié)商修改合同條款。2.若工程范圍、工程內(nèi)容或工程標準發(fā)生變更，甲方有權(quán)要求相應的工程價款進行調(diào)整，乙方應予以支付。3.若因不可抗力等原因?qū)е鹿こ踢M度延誤或工程質(zhì)量不達標，雙方可協(xié)商解決或通過法律途徑解決。第五條合同終止1.合同期限屆滿，工程任務(wù)完成，雙方責任和義務(wù)履行完畢，合同自動終止。2.若發(fā)生以下情況，本合同提前終止：(1)雙方一致達成書面協(xié)議終止；(2)一方違反合同約定，經(jīng)對方書面通知后，在約定的期限