2024布線施工合同范本

2024布線施工合同范本合同編號：__________鑒于甲方為進行某項工程項目的建設，需要進行通信線路的布設，乙方具備布線施工的專業(yè)能力和資質，甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協(xié)商，就乙方為甲方提供布線施工服務事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________二、工程費用2.1乙方應當按照甲方的要求，完成本合同約定的施工內容。乙方報價為：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價包括但不限于：材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等。2.3甲方支付乙方工程款的方式和時間如下：（1）合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程完工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的60%；（3）剩余的10%作為質保金，自工程驗收合格之日起，質保期一年內無質量問題，甲方一次性支付給乙方。三、工程質量3.1乙方應按照國家標準、行業(yè)標準和地方標準進行施工，保證工程質量。3.2乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工。3.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收標準。四、施工期限4.1乙方應在本合同約定的施工期限內完成施工，施工期限為：__________。4.2乙方如因自身原因不能按照約定的施工期限完成的，應提前向甲方書面申請延期，并承擔相應的違約責任。五、違約責任5.1乙方未按照約定時間完成施工的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價×0.05%×逾期天數。5.2乙方施工質量不符合約定，導致工程驗收不合格的，乙方應承擔重新施工的全部費用，并支付甲方因此造成的損失。5.3乙方如違反合同約定，甲方有權解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價×20%。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質保期結束后失效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：施工圖紙、施工方案、技術要求等。一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術要求4.工程量清單5.材料合格證6.施工人員資格證書7.工程驗收標準8.質保服務承諾9.相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工，視為違約。2.乙方施工質量不符合約定，導致工程驗收不合格，視為違約。3.乙方違反合同約定，甲方有權解除本合同。4.乙方未按照甲方要求施工，導致工程進度延誤，視為違約。5.乙方未按照約定支付違約金，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責制定施工要求并提供施工場地。2.乙方：指合同中的承攬方，負責按照甲方要求完成施工任務。3.施工圖紙：指詳細展示工程外觀、結構、尺寸、材料等的圖紙。4.施工方案：指為實現工程施工目標而制定的具體施工步驟、方法、工藝等。5.技術要求：指對工程施工過程中應遵循的技術標準、規(guī)范和要求。6.工程量清單：指列出工程所需各項材料、工程量及價格的清單。7.材料合格證：指證明所使用材料符合國家或行業(yè)標準的證書。8.施工人員資格證書：指證明施工人員具備相應專業(yè)技能和資格的證書。9.工程驗收標準：指對工程質量、安全、進度等方面的驗收標準。10.質保服務承諾：指乙方對工程質量提供的保障服務及期限。11.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調整施工計劃，乙方加大施工力度，甲方提供必要配合。2.施工質量問題：解決辦法：乙方立即整改，重新施工，甲方監(jiān)督并對整改結果進行驗收。3.材料不合格：解決辦法：乙方更換合格材料，甲方對更換材料進行驗收。4.人員不足：解決辦法：乙方增派施工人員，確保施工進度和質量。5.合同糾紛：解決辦法：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.通信線路布設工程2.建筑智能