工程分包合同協(xié)議書

工程分包合同協(xié)議書合同編號：__________分包合同協(xié)議書地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于：2.承包人愿意承擔(dān)分包工程的建設(shè)任務(wù)；3.雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議。第一條合同主體1.1分包人是指根據(jù)本協(xié)議的約定，將其所承攬的工程中的部分工程分包給承包人建設(shè)的法人或其他組織。1.2承包人是指根據(jù)本協(xié)議的約定，承擔(dān)分包工程的建設(shè)任務(wù)的法人或其他組織。第二條分包工程范圍和內(nèi)容2.1分包工程范圍：根據(jù)甲乙雙方簽訂的《工程承包合同》，分包人同意將其所承攬的【工程名稱】項(xiàng)目中【工程部位】的施工工程分包給承包人。2.2分包工程內(nèi)容：包括但不限于【工程內(nèi)容】等。第三條合同價(jià)格3.1本協(xié)議約定的分包工程總價(jià)為人民幣（大寫：【金額】元整（小寫：【金額】元）。3.2承包人應(yīng)按照本協(xié)議約定的價(jià)格完成分包工程。第四條合同履行4.1承包人應(yīng)按照甲乙雙方簽訂的《工程承包合同》約定的工期要求，完成分包工程。4.2承包人應(yīng)嚴(yán)格按照分包工程的設(shè)計(jì)文件、施工方案和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保分包工程的質(zhì)量。4.3承包人應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，做好施工現(xiàn)場的安全管理工作，確保施工安全。4.4承包人應(yīng)承擔(dān)分包工程的一切稅費(fèi)、保險(xiǎn)等相關(guān)費(fèi)用。第五條付款方式及進(jìn)度5.1本協(xié)議簽訂后【天數(shù)】內(nèi)，承包人向分包人支付分包工程總價(jià)【比例】作為預(yù)付款。5.2承包人完成分包工程的【部位】后，分包人應(yīng)在驗(yàn)收合格后【天數(shù)】內(nèi)支付該部位工程款的【比例】。5.3承包人完成分包工程全部工作內(nèi)容并經(jīng)驗(yàn)收合格后，分包人應(yīng)在驗(yàn)收合格后【天數(shù)】內(nèi)支付剩余工程款。5.4分包人支付工程款時(shí)，應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2承包人未按照約定工期完成分包工程的，應(yīng)按照分包工程總價(jià)【比例】向分包人支付逾期竣工違約金。6.3分包人未按照約定時(shí)間支付工程款的，應(yīng)按照應(yīng)付工程款【比例】向承包人支付逾期付款違約金。第七條爭議解決7.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國有管轄權(quán)的人民法院解決。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至分包工程驗(yàn)收合格且工程款支付完畢后終止。甲方（分包人）：乙方（承包人）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.《工程承包合同》2.分包工程設(shè)計(jì)文件3.分包工程施工方案4.分包工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.分包工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.工程款支付證明7.逾期竣工違約金計(jì)算公式8.逾期付款違約金計(jì)算公式9.工程量清單10.施工進(jìn)度計(jì)劃二、違約行為及認(rèn)定：1.承包人未按照約定工期完成分包工程的，構(gòu)成違約。2.承包人未按照分包工程的設(shè)計(jì)文件、施工方案和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，構(gòu)成違約。3.承包人未遵守國家法律法規(guī)，造成施工現(xiàn)場安全事故的，構(gòu)成違約。4.分包人未按照約定時(shí)間支付工程款的，構(gòu)成違約。5.分包人未按照約定提供施工條件或所需資料的，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.工程分包：指承包人將其所承攬的工程項(xiàng)目中的部分工程分包給其他施工單位或個(gè)人進(jìn)行施工的行為。2.分包人：指根據(jù)分包合同的約定，將其所承攬的工程中的部分工程分包給承包人建設(shè)的法人或其他組織。3.承包人：指根據(jù)分包合同的約定，承擔(dān)分包工程的建設(shè)任務(wù)的法人或其他組織。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的金錢賠償。5.工期：指承包人完成分包工程的時(shí)間期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，承包人加大施工力度，分包人提供必要的施工條件和支持。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：及時(shí)停工整改，分包人負(fù)責(zé)修復(fù)不合格工程，承包人負(fù)責(zé)監(jiān)督。3.付款糾紛：解決辦法：雙方按照協(xié)議約定的付款方式和時(shí)間履行付款義務(wù)，如有爭議，可通過協(xié)商或法律途徑解決。4.安全事故：解決辦法：立即報(bào)告并采取措施防止事故擴(kuò)大，分包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，承包人協(xié)助處理。五、所有