苗圃景觀施工合同簽訂判決書范本

苗圃景觀施工合同簽訂判決書范本合同編號：__________第一條工程概況1.1項目名稱：________________1.2項目地點：________________1.3項目規(guī)模：________________1.4項目內(nèi)容：主要包括但不限于：________________第二條合同價格2.1本項目合同總價為人民幣____元（大寫：________________元整），包括但不限于：________________2.2乙方在合同簽訂后____個工作日內(nèi)向甲方提交項目預算，甲方在收到預算后____個工作日內(nèi)審批。2.3乙方應按照甲方審批的預算進行施工，如有超支，需提前向甲方申請。第三條施工期限3.1乙方應按照雙方約定的施工計劃完成項目，施工期限自合同簽訂之日起算，至項目竣工交付之日止。3.2乙方如因自身原因?qū)е率┕みM度滯后，應承擔相應的違約責任。第四條質(zhì)量標準4.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)要求及國家相關(guān)標準進行施工。4.2乙方在施工過程中應確保工程質(zhì)量，不得使用劣質(zhì)材料，不得偷工減料。4.3項目竣工后，乙方應按照甲方要求進行驗收，經(jīng)驗收合格后方可交付使用。第五條付款方式5.1甲方根據(jù)乙方實際完成的工作量，按照雙方約定的付款比例進行付款。5.2乙方在施工過程中應向甲方提供進度報告及相應證明材料，以便甲方進行付款。5.3項目竣工后，甲方應在驗收合格后____個工作日內(nèi)支付剩余款項。第六條違約責任6.1乙方如未按照約定時間完成項目，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×0.05%×逾期天數(shù)。6.2乙方如未按照約定質(zhì)量標準完成項目，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，并承擔相應費用。6.3甲方如未按照約定時間支付款項，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×0.05%×逾期天數(shù)。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向項目所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1雙方應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。8.2雙方在合同履行過程中如需變更或解除合同，應提前書面通知對方，并經(jīng)雙方同意。8.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________代表（簽名）：________________代表（簽名）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.項目預算2.施工圖紙3.技術(shù)要求文檔4.國家相關(guān)標準5.驗收報告6.進度報告7.付款憑證8.整改通知書二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成項目：認定標準為實際完成時間超過合同約定的竣工日期。2.乙方未按約定質(zhì)量標準完成項目：認定標準為國家相關(guān)標準或甲方要求的標準。3.甲方未按約定時間支付款項：認定標準為實際支付時間超過合同約定的付款日期。三、法律名詞及解釋：1.苗圃景觀施工：指在苗圃地區(qū)進行景觀設計和建造的活動。2.合同總價：指合同約定的完成項目所需支付的總金額。3.違約金：指違約方應支付給守約方的經(jīng)濟損失賠償。4.竣工日期：指合同約定的項目完成的日期。5.驗收合格：指項目經(jīng)過甲方檢查，符合合同約定的質(zhì)量標準。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度滯后：乙方應增加施工人員或延長施工時間，確保按期完成項目。2.質(zhì)量問題：乙方應立即整改，并對整改費用承擔責任。3.甲方付款延遲：乙方可與甲方溝通催促付款，如協(xié)商無果，可依法向法院提起訴訟。4.爭議解決：雙方可先協(xié)商解決