工程進度款支付與工期控制

工程進度款支付與工期控制合同編號：__________合同各方信息：甲方：（全稱名稱）乙方：（全稱名稱）一、工程概況1.1工程名稱：（工程全稱）1.2工程地點：（工程具體地點）1.3工程內(nèi)容：（工程簡要描述）1.4工程總價：（工程總金額，大寫：人民幣____元整）二、付款方式及進度2.1甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式和進度向乙方支付工程進度款。2.2工程進度款的支付比例為：（%）2.3付款進度安排：（詳細描述各階段工程進度款支付比例及時間）三、工期控制3.1乙方應(yīng)按照本合同約定的工期完成工程。3.2工程開工日期：（具體日期）3.3工程竣工日期：（具體日期）3.4乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：（詳細描述）四、質(zhì)量標準4.1乙方應(yīng)按照甲乙雙方確認的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收標準：（詳細描述）五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：（詳細描述）5.2甲方未按照約定時間支付進度款，乙方有權(quán)暫停工程，并要求甲方支付違約金，違約金計算方式為：（詳細描述）六、爭議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1甲乙雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行本合同各項約定。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）簽訂日期：（具體日期）一、附件列表：1.工程圖紙和技術(shù)規(guī)范2.施工計劃和進度表3.工程質(zhì)量驗收標準4.付款憑證和進度報告5.變更訂單和補充協(xié)議6.雙方的公司資質(zhì)證明文件7.工程保險和安全生產(chǎn)許可證二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程：未按照合同約定的竣工日期完成工程的行為。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定：工程質(zhì)量未達到合同約定的質(zhì)量標準。3.甲方未按約定時間支付進度款：未按照合同約定的付款進度和時間向乙方支付工程進度款。4.甲方無故解除合同：無正當理由解除合同，造成乙方損失的行為。5.乙方無故暫停工程：無正當理由暫停工程，影響工程進度和質(zhì)量的行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調(diào)整合同關(guān)系的基本法律。2.工程進度款：指甲方按照乙方完成的工程進度，支付給乙方的相應(yīng)款項。3.違約金：指一方違約時，根據(jù)合同約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。4.工期：指合同約定的工程開始施工至工程竣工交付的總時間。5.質(zhì)量標準：指合同約定的工程質(zhì)量應(yīng)達到的技術(shù)要求和標準。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度款支付糾紛：嚴格按照合同約定的付款進度和時間支付，如有糾紛，及時協(xié)商解決。2.工程質(zhì)量問題：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改，必要時暫停工程，待問題解決后繼續(xù)施工。3.工期延誤：如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，雙方協(xié)商確定延期時間；如系乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)支付違約金。4.合同變更：如需變更合同內(nèi)容，雙方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議。5.合同解除：甲方解除合同的，應(yīng)提前通知乙方，并支付違約金；乙方解除合同的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑工程施工合同2.設(shè)備安裝工程