鋼筋工施工合同版協(xié)議書

鋼筋工施工合同版協(xié)議書合同編號(hào)：__________鋼筋工施工合同版協(xié)議書甲方：__________乙方：__________一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程單價(jià)：__________1.5工程總價(jià)：__________二、工期2.1工程開工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3工期延誤：如乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)按甲方要求支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每延誤一天，違約金金額為合同總價(jià)的千分之一。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工。3.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。3.3工程驗(yàn)收：工程完工后，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行自檢、互檢和甲方驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)無(wú)條件進(jìn)行整改，直到達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。四、材料供應(yīng)4.1甲方負(fù)責(zé)提供工程所需的全部材料，并保證材料質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。4.2甲方應(yīng)按照乙方施工進(jìn)度及時(shí)供應(yīng)材料，確保工程順利進(jìn)行。五、支付方式5.1甲方按照乙方的施工進(jìn)度和工程質(zhì)量，分期支付工程款。具體支付方式如下：（1）工程進(jìn)度達(dá)到30%時(shí)，支付工程款的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到60%時(shí)，支付工程款的60%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到90%時(shí)，支付工程款的90%；（4）工程驗(yàn)收合格后，支付剩余的10%工程款。5.2乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。六、違約責(zé)任6.1乙方未按約定工期完成工程的，應(yīng)按照本協(xié)議第二十三條的規(guī)定支付違約金。6.2乙方工程質(zhì)量不符合約定的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工、整改，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。6.3甲方未按約定時(shí)間支付工程款的，應(yīng)按照同期銀行貸款利率支付滯納金。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且乙方支付完畢全部工程款之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.鋼筋工施工圖紙2.施工方案和技術(shù)要求3.材料供應(yīng)清單4.工程進(jìn)度計(jì)劃5.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.乙方施工人員名單和資質(zhì)證明7.工程款項(xiàng)支付憑證8.違約金計(jì)算公式9.爭(zhēng)議解決方式的相關(guān)法律文件二、違約行為及認(rèn)定：1.工期延誤：乙方未按約定工期完成工程的行為。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方施工的工程質(zhì)量未達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求的行為。3.甲方未按約定時(shí)間支付工程款：甲方未按照本協(xié)議第五條的約定時(shí)間支付工程款的行為。三、法律名詞及解釋：1.鋼筋工施工合同：甲方將鋼筋工施工項(xiàng)目交由乙方施工的合同。2.工期：按照本協(xié)議約定的工程開工日期和竣工日期之間的期限。3.違約金：乙方違反本協(xié)議約定應(yīng)支付給甲方的賠償金。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求確定的工程質(zhì)量要求。5.驗(yàn)收：甲方對(duì)乙方完成的工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的檢查。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方施工進(jìn)度緩慢：與乙方溝通，要求加大施工力度，確保工期不受影響。如有必要，可按約定增加違約金。2.甲方材料供應(yīng)不及時(shí)：與甲方溝通，確保材料供應(yīng)與施工進(jìn)度相匹配。如甲方原因?qū)е虏牧瞎?yīng)不及時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.工程質(zhì)量問(wèn)題：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)要求乙方整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。如乙方拒絕整改或整改后仍不符合要求，甲方有權(quán)拒付相應(yīng)工程款。4.甲方未按約定時(shí)間支付工程款：書面催告甲方支付工程款，如甲方仍不支付，可依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為建筑公司，乙方為鋼筋工施工隊(duì)伍