木工承攬合同

木工承攬合同合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、承攬內(nèi)容1.1委托方委托承攬方加工一批木工產(chǎn)品，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等詳見附件一。1.2承攬方應(yīng)按照委托方的要求，按時(shí)完成加工任務(wù)，并保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和委托方的要求。二、合同價(jià)格2.2委托方在收到價(jià)款明細(xì)表后五個(gè)工作日內(nèi)予以確認(rèn)，并將合同款項(xiàng)支付至承攬方指定的銀行賬戶。2.3承攬方應(yīng)在收到合同款項(xiàng)后十個(gè)工作日內(nèi)開始加工，并在約定時(shí)間內(nèi)完成加工任務(wù)。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量。3.2委托方有權(quán)對加工產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)在接到通知后七個(gè)工作日內(nèi)予以整改。3.3如因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致委托方遭受損失，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、交付及驗(yàn)收4.2委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品后五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后簽署《產(chǎn)品驗(yàn)收合格證書》。4.3如委托方在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在問題，承攬方應(yīng)在接到通知后七個(gè)工作日內(nèi)予以整改。五、保密條款5.1雙方在履行本合同時(shí)，應(yīng)對對方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2承攬方如未按約定時(shí)間完成加工任務(wù)，應(yīng)按逾期交付部分產(chǎn)品價(jià)款的__%向委托方支付違約金。6.3委托方如未按約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)，應(yīng)按逾期支付部分價(jià)款的__%向承攬方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同附件一《產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求》為本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.《產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求》2.《木工承攬合同價(jià)款明細(xì)表》3.《產(chǎn)品驗(yàn)收合格證書》二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未按約定時(shí)間完成加工任務(wù)，認(rèn)定違約。2.委托方未按約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)，認(rèn)定違約。3.產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和委托方要求，認(rèn)定違約。4.雙方未按約定履行保密義務(wù)，認(rèn)定違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬合同：一方（承攬方）承擔(dān)加工、制作等義務(wù)，另一方（委托方）支付報(bào)酬的合同。2.違約金：當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。3.驗(yàn)收合格證書：證明產(chǎn)品經(jīng)過驗(yàn)收，符合合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的書面文件。4.商業(yè)秘密：不為公眾所知悉，具有商業(yè)價(jià)值并經(jīng)權(quán)利人采取相應(yīng)保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.加工進(jìn)度延誤：解決辦法：承攬方應(yīng)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保按約定時(shí)間完成加工任務(wù)。如有延誤，應(yīng)提前通知委托方，并協(xié)商延期交付。2.產(chǎn)品質(zhì)量問題：解決辦法：承攬方應(yīng)嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和委托方要求。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)整改，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.款項(xiàng)支付延遲：解決辦法：委托方應(yīng)按照合同約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)。如發(fā)生延遲，應(yīng)支付違約金，并與承攬方協(xié)商解決。4.保密義務(wù)履行不當(dāng)：解決辦法：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行保密義務(wù)，如有違約，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。五、所有