2024年產(chǎn)品定做承攬合同

2024年產(chǎn)品定做承攬合同合同編號：XXXXXX

甲方（定作方）：XX公司

地址：XXX

法定代表人：XXX

聯(lián)系方式：XXX

乙方（承攬方）：XX公司

地址：XXX

法定代表人：XXX

聯(lián)系方式：XXX

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬產(chǎn)品定做事宜，達成如下協(xié)議：

一、產(chǎn)品描述

產(chǎn)品名稱：XXX

數(shù)量：XXX個

規(guī)格尺寸：XXX

材料：XXX

工藝要求：XXX

交付地點：甲方指定的交貨地點。

二、承攬方式

乙方按照甲方的要求，以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力等獨立完成產(chǎn)品定做任務(wù)，并保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期限。

三、價格及支付方式

1.價格：甲方應(yīng)向乙方支付總價款為人民幣XX元的產(chǎn)品定做費用。

2.支付方式：甲方應(yīng)在承攬合同生效后XX個工作日內(nèi)支付全額款項。乙方應(yīng)提供有效發(fā)票。

四、交付期限和地點

乙方應(yīng)在約定的期限內(nèi)將產(chǎn)品交付給甲方，并承擔因自身原因造成的延誤和損失。交付地點為甲方指定的交貨地點。

五、質(zhì)量保證

乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標準和企業(yè)內(nèi)部標準進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期限。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時解決并承擔相應(yīng)損失。

六、違約責任

1.如乙方未按約定時間交付產(chǎn)品，應(yīng)向甲方支付逾期交付違約金，違約金金額為合同總價款的XX%。

2.如產(chǎn)品質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)負責免費更換或修理，并承擔由此造成的損失。

3.如甲方未按約定支付定做費用，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金，違約金金額為應(yīng)付未付款項的XX%。

4.其他違約情形按照《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定處理。

七、解決爭議的方式

本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、其他事項

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX年。合同到期后，如雙方無異議，則合同自動續(xù)約。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

4.雙方約定的其他事項：XXX。

甲方（定作方）：XX公司（蓋章）乙方（承攬方）