檢查井施工合同的履行與監(jiān)管

檢查井施工合同的履行與監(jiān)管合同編號：__________檢查井施工合同的履行與監(jiān)管甲方：__________乙方：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程投資估算：__________二、合同雙方的權利和義務2.1甲方的權利和義務2.1.1甲方應按照合同約定向乙方支付工程款。2.1.2甲方應提供施工所需的現(xiàn)場條件，包括但不限于施工場地、臨時設施、施工用水、用電等。2.1.3甲方應協(xié)助乙方辦理施工所需的各種手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全生產(chǎn)許可等。2.1.4甲方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督和檢查，確保施工質(zhì)量、安全、進度等符合合同要求。2.2乙方的權利和義務2.2.1乙方應按照合同約定完成施工任務，并保證施工質(zhì)量、安全、進度等符合合同要求。2.2.2乙方應遵守國家和地方的法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行施工方案和安全措施，確保施工過程中的安全和環(huán)境保護。2.2.3乙方應接受甲方及相關部門的監(jiān)督和檢查，及時整改不符合要求的問題。2.2.4乙方應按照合同約定向甲方支付違約金或其他相關費用。三、合同價格3.1合同總價：__________元（大寫：__________元整）。3.2合同價格支付方式：3.2.1甲方在合同簽訂后7個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價的一定比例作為預付款。3.2.2甲方在乙方完成合同約定的施工內(nèi)容并經(jīng)驗收合格后，向乙方支付合同總價的一定比例作為進度款。3.2.3甲方在合同約定的工程竣工驗收合格后，向乙方支付剩余的合同總價。四、合同履行期限4.1合同工期：__________天。4.2乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。五、違約責任5.1甲方違約：5.1.1甲方未按合同約定支付工程款，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。5.1.2甲方未按合同約定提供施工場地和臨時設施，乙方有權要求甲方承擔因此導致的額外費用。5.2乙方違約：5.2.1乙方未按合同約定完成施工任務，甲方有權要求乙方支付違約金。5.2.2乙方未按合同約定保證施工質(zhì)量、安全、進度等，甲方有權要求乙方采取補救措施，并支付因此導致的額外費用。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術要求2.施工方案和安全措施3.工程量清單和材料明細表4.施工圖紙和施工工藝說明5.工程驗收標準和質(zhì)量要求6.施工進度計劃和時間表7.合同雙方資質(zhì)證明文件8.工程款項支付憑證和發(fā)票9.違約金計算公式和依據(jù)10.爭議解決的相關法律法規(guī)二、違約行為及認定：1.甲方未按合同約定支付工程款：甲方未按時支付預付款、進度款或剩余合同總價。2.甲方未按合同約定提供施工場地和臨時設施：甲方未能提供符合合同要求的施工場地、臨時設施、施工用水、用電等。3.乙方未按合同約定完成施工任務：乙方未能按照合同約定的工期完成施工任務。4.乙方未按合同約定保證施工質(zhì)量、安全、進度等：乙方施工質(zhì)量、安全、進度等不符合合同約定和驗收標準。5.乙方未按合同約定向甲方支付違約金：乙方未按照合同約定的違約金計算公式和依據(jù)向甲方支付違約金。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調(diào)整合同關系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等法律行為。2.建筑法：是指調(diào)整建筑行業(yè)相關行為的法律規(guī)范總稱，包括建筑工程的許可、施工、驗收等環(huán)節(jié)。3.違約金：是指當一方未履行合同約定的義務時，按照合同約定向另一方支付的金錢賠償。4.工期延誤：是指乙方未按照合同約定的工期完成施工任務，導致工程延期。5.驗收合格：是指工程完成后，經(jīng)甲方或其委托的第三方驗收，符合合同約定的質(zhì)量、安全、進度等要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程款支付問題：如甲方未按約定支付工程款，乙方可以暫停施工，并與甲方溝通協(xié)商解決。如協(xié)商不成，乙方可以依法向法院提起訴訟。2.施工場地和臨時設施問題：如甲方未按約定提供施工場地和臨時設施，乙方可以要求甲方在一定期限內(nèi)解決。如甲方未能解決，乙方可以要求甲方承擔因此導致的額外費用。3.施工進度和質(zhì)量問題：如乙方未按約定完成施工任務或未保證施工質(zhì)量，甲方可以要求乙方在一定期限內(nèi)整改。如乙方未能整改，甲方可以要求乙方支付違約金，并依法向法院提起訴訟。4.爭議解決：如雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可以通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.檢查井施工項目的