鋼管加工承攬合同

鋼管加工承攬合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方需要將鋼管進(jìn)行加工，并且乙方具備完成該加工任務(wù)的資質(zhì)和技術(shù)能力，雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本鋼管加工承攬合同，共同遵照執(zhí)行。第一條加工內(nèi)容1.1乙方向甲方承攬的鋼管加工業(yè)務(wù)包括：__________（具體加工內(nèi)容）。1.2加工鋼管的規(guī)格、型號、數(shù)量等具體參數(shù)詳見附件。第二條加工質(zhì)量2.2乙方應(yīng)提供加工過程中的質(zhì)量監(jiān)控和檢驗(yàn)，確保加工質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。第三條加工時間3.1乙方的加工期限為：__________（具體時間）。3.2乙方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點(diǎn)完成加工任務(wù)，如有特殊情況導(dǎo)致無法按時完成，乙方應(yīng)提前通知甲方，并協(xié)商延期。第四條加工費(fèi)用4.1乙方向甲方提供的加工費(fèi)用為：__________（具體金額）。4.2乙方應(yīng)在合同簽訂后__________日內(nèi)向甲方提交加工費(fèi)用明細(xì)，包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等。第五條材料供應(yīng)5.1甲方應(yīng)按照約定向乙方提供加工所需的鋼管材料，并保證材料質(zhì)量符合加工要求。5.2乙方應(yīng)在加工前驗(yàn)收甲方提供的材料，如有不符合要求的情況，乙方有權(quán)拒絕加工，并要求甲方更換材料。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照約定時間、質(zhì)量完成加工任務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為加工費(fèi)用的__________%。7.2甲方未按照約定時間向乙方支付加工費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的__________%。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.鋼管加工承攬合同附件一：加工內(nèi)容詳細(xì)參數(shù)2.鋼管加工承攬合同附件二：加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說明3.鋼管加工承攬合同附件三：加工時間節(jié)點(diǎn)安排4.鋼管加工承攬合同附件四：加工費(fèi)用明細(xì)表5.鋼管加工承攬合同附件五：材料供應(yīng)清單6.鋼管加工承攬合同附件六：保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間、質(zhì)量完成加工任務(wù)，根據(jù)第七條違約責(zé)任規(guī)定，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方未按照約定時間向乙方支付加工費(fèi)用，根據(jù)第七條違約責(zé)任規(guī)定，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.如雙方在履行合同過程中發(fā)生其他違反合同約定的行為，可根據(jù)合同相應(yīng)條款認(rèn)定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔(dān)加工任務(wù)的一方，本合同中指乙方。2.委托方：指委托加工任務(wù)的一方，本合同中指甲方。3.加工費(fèi)用：指乙方完成加工任務(wù)所收取的費(fèi)用，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等。4.違約金：指違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金，根據(jù)合同約定比例計算。5.滯納金：指未按約定時間支付款項(xiàng)的一方應(yīng)支付給守約方的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.加工進(jìn)度延誤：乙方如遇到不可抗力等因素導(dǎo)致加工進(jìn)度延誤，應(yīng)及時與甲方溝通，協(xié)商延期。2.材料質(zhì)量問題：如甲方提供的材料不符合加工要求，乙方有權(quán)拒絕加工，并要求甲方更換材料。3.費(fèi)用爭議：如雙方在費(fèi)用支付過程中發(fā)生爭議，可查閱合同約定的費(fèi)用明細(xì)，必要時尋求法律支持。4.保密協(xié)議違反：如一方泄露對方商業(yè)秘密，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償損失。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為鋼管原料供應(yīng)商，乙方為鋼管加工企業(yè)，雙方簽訂合同進(jìn)行鋼管加工合作。2.甲方為工程項(xiàng)目承包商，乙方為專業(yè)鋼管加工廠，雙方簽訂合同完成工程