建筑 承攬加工合同范本

建筑承攬加工合同范本合同編號：__________甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬建筑加工工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及支付進度按照雙方約定的比例和時間進行。三、合同工期3.1合同約定的工期為__________日，自甲方通知乙方開工之日起計算。3.2乙方如因自身原因不能按期完成工程，應承擔相應的違約責任。四、質(zhì)量標準4.1乙方應按照約定的質(zhì)量標準完成工程，并保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.2乙方應承擔由于工程質(zhì)量問題造成的全部責任。五、甲方的權(quán)利和義務5.1甲方應按照約定向乙方支付合同價款。5.2甲方應提供乙方施工所需的場地、水源、電源等基礎設施。5.3甲方應協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)，包括但不限于臨時占地、砍伐樹木、臨時用電等。六、乙方的權(quán)利和義務6.1乙方應按約定完成工程，并保證工程質(zhì)量。6.2乙方應遵守施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全。6.3乙方應承擔由于自身原因造成的工程質(zhì)量問題及安全事故的責任。七、違約責任7.1乙方如未按約定工期完成工程，應按逾期部分工程價款的__________%向甲方支付違約金。7.2甲方如未按約定時間支付合同價款，應按逾期部分合同價款的__________%向乙方支付違約金。八、爭議解決8.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且甲方支付完畢全部合同價款之日起終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件1：工程設計圖紙附件2：工程預算明細表附件3：施工組織設計附件4：安全生產(chǎn)責任書附件5：工程驗收標準及方法第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導合同編號：__________甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“擔保方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬建筑加工工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及支付進度按照雙方約定的比例和時間進行。三、合同工期3.1合同約定的工期為__________日，自甲方通知乙方開工之日起計算。3.2乙方如因自身原因不能按期完成工程，應承擔相應的違約責任。四、質(zhì)量標準4.1乙方應按照約定的質(zhì)量標準完成工程，并保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.2乙方應承擔由于工程質(zhì)量問題造成的全部責任。五、甲方的權(quán)利和義務5.1甲方應按照約定向乙方支付合同價款。5.2甲方應提供乙方施工所需的場地、水源、電源等基礎設施。5.3甲方應協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)，包括但不限于臨時占地、砍伐樹木、臨時用電等。5.4甲方有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督，確保工程進度和質(zhì)量符合約定。六、乙方的權(quán)利和義務6.1乙方應按約定完成工程，并保證工程質(zhì)量。6.2乙方應遵守施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全。6.3乙方應承擔由于自身原因造成的工程質(zhì)量問題及安全事故的責任。七、擔保方的權(quán)利和義務7.1擔保方應對乙方的履約能力進行評估，并承擔乙方的違約責任。7.2擔保方應在合同約定的期限內(nèi)，按照甲方的要求，履行合同約定的義務。八、違約責任8.1乙方如未按約定工期完成工程，應按逾期部分工程價款的__________%向甲方支付違約金。8.2甲方如未按約定時間支付合同價款，應按逾期部分合同價款的__________%向乙方支付違約金。8.3擔保方未能履行擔保義務的，應承擔相應的違約責任。九、甲方的主導權(quán)益9.1甲方有權(quán)根據(jù)工程進度和質(zhì)量要求，對乙方進行考核。9.2甲方有權(quán)根據(jù)合同履行情況，調(diào)整合同價款。9.3甲方在合同履行過程中，有權(quán)解除合同，并追究乙方的違約責任。十、乙方的限制條款10.1乙方不得將合同項下的權(quán)利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方。10.2乙方不得擅自變更工程設計，如需變更，須經(jīng)甲方同意。10.3乙方不得擅自停工、歇工，如因特殊原因需停工、歇工的，須提前通知甲方，并征得甲方同意。十一、爭議解決11.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。11.2協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十二、第三方介入的意義和目的第三方擔保方的介入，旨在提高合同的履行效率，降低合同履行風險。擔保方作為獨立的第三方，對乙方的履約能力進行評估，并承擔乙方的違約責任，有助于確保甲方權(quán)益的實現(xiàn)。同時，擔保方的介入也有利于維護合同的穩(wěn)定性和持續(xù)性，促進雙方的合作關(guān)系。十三、甲方為主導的目的和意義甲方作為合同的主導方，有權(quán)對乙方進行考核，調(diào)整合同價款，甚至解除合同并追究乙方的違約責任。這樣的安排有助于確保乙方按照約定的質(zhì)量標準和安全要求完成工程，保障甲方的利益。同時，甲方的主導地位也有利于合同的順利履行，提高合同的執(zhí)行效率。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導合同編號：__________甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“擔保方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬建筑加工工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及支付進度按照雙方約定的比例和時間進行。三、合同工期3.1合同約定的工期為__________日，自甲方通知乙方開工之日起計算。3.2乙方如因自身原因不能按期完成工程，應承擔相應的違約責任。四、質(zhì)量標準4.1乙方應按照約定的質(zhì)量標準完成工程，并保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.2乙方應承擔由于工程質(zhì)量問題造成的全部責任。五、乙方的權(quán)利和義務5.1乙方有權(quán)按照合同約定，要求甲方支付合同價款。5.2乙方有權(quán)按照合同約定，要求甲方提供施工所需的基礎設施。5.3乙方有權(quán)對甲方的合同履行情況進行監(jiān)督，確保甲方履行合同義務。六、甲方的違約及限制條款6.1甲方如未按約定時間支付合同價款，應按逾期部分合同價款的__________%向乙方支付違約金。6.2甲方如未按約定提供施工所需的基礎設施，應承擔相應的違約責任。七、擔保方的權(quán)利和義務7.1擔保方應對甲方的履約能力進行評估，并承擔甲方的違約責任。7.2擔保方應在合同約定的期限內(nèi)，按照乙方的要求，履行合同約定的義務。八、違約責任8.1乙方如未按約定工期完成工程，應按逾期部分工程價款的__________%向甲方支付違約金。8.2甲方如未按約定時間支付合同價款，應按逾期部分合同價款的__________%向乙方支付違約金。8.3擔保方未能履行擔保義務的，應承擔相應的違約責任。九、乙方的主導權(quán)益9.1乙方有權(quán)根據(jù)工程進度和質(zhì)量要求，要求甲方支付合同價款。9.2乙方有權(quán)根據(jù)合同履行情況，要求甲方提供施工所需的基礎設施。9.3乙方在合同履行過程中，有權(quán)解除合同，并追究甲方的違約責任。十、甲方的限制條款10.1甲方不得將合同項下的權(quán)利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方。10.2甲方不得擅自變更工程設計，如需變更，須經(jīng)乙方同意。10.3甲方不得擅自停工、歇工，如因特殊原因需停工、歇工的，須提前通知乙方，并征得乙方同意。十一、爭議解決11.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。11.2協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十二、乙方為主導的目的和意義乙方作為合同的主導方，有權(quán)要求甲方支付合同價款，提供施工所需的基礎設施，并有權(quán)監(jiān)督甲方的合同履行情況。這樣的安排有助于確保乙方權(quán)益的實現(xiàn)，維護合同的穩(wěn)定性和持續(xù)性。十三、弱化甲方為主導的意義和目的在本合同中，甲方的主導地位相對減弱，主要體現(xiàn)在合同的履行過程中，甲方需按照乙方的要求提供施