鋼絲網(wǎng)施工合同續(xù)簽審查要點(diǎn)

鋼絲網(wǎng)施工合同續(xù)簽審查要點(diǎn)合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點(diǎn)：________________1.3工程規(guī)模：________________1.4工程內(nèi)容：根據(jù)原合同的約定，乙方將繼續(xù)負(fù)責(zé)本工程的鋼絲網(wǎng)施工工作。二、合同價格2.1合同總價：本合同續(xù)簽部分的工程總價人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。2.2支付方式：甲方按照乙方完成的工程進(jìn)度，分階段支付合同價款。具體支付方式按照原合同的約定執(zhí)行。三、工期3.1合同工期：乙方應(yīng)在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)開始施工，并在原合同約定的工期內(nèi)完成本工程的鋼絲網(wǎng)施工工作。3.2工期延誤：乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方書面申請延期，并說明延期理由。甲方應(yīng)在接到申請后____個工作日內(nèi)回復(fù)乙方。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)按照原合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成本工程的鋼絲網(wǎng)施工工作。4.2乙方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的問題及時整改，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。五、違約責(zé)任5.1乙方如未按照本合同約定的工期完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每延期一天，乙方應(yīng)支付合同總價款的__%作為違約金。5.2甲方如未按照本合同約定的支付方式支付合同價款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：每延期一天，甲方應(yīng)支付未支付價款的__%作為滯納金。六、爭議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至____年__月__日止。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日（此頁無）一、附件列表：1.《鋼絲網(wǎng)施工合同》原合同文本2.《鋼絲網(wǎng)施工合同續(xù)簽》本合同文本3.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)格書4.施工方案和施工組織設(shè)計5.工程量清單和報價單6.付款憑證和收據(jù)7.工程驗(yàn)收報告8.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定的工期完成工程，視為違約。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.甲方未按照約定的支付方式支付合同價款，視為違約。4.甲方未履行合同約定的配合義務(wù)，視為違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同約定的權(quán)利人和義務(wù)人。2.乙方：指合同約定的義務(wù)人和權(quán)利人。3.合同工期：指合同約定的乙方完成工程的時間。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.滯納金：指違約方按照約定向守約方支付的逾期付款賠償金。6.工程質(zhì)量：指工程符合設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，制定整改措施，按期完成工程。2.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至符合約定標(biāo)準(zhǔn)。3.付款糾紛：雙方應(yīng)按照合同約定的支付方式及時支付價款。4.合同履行過程中發(fā)生爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.鋼絲網(wǎng)施工合同的簽訂和續(xù)簽。2.鋼絲網(wǎng)施工工