消防工程承攬合約

消防工程承攬合約合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為消防工程的建設單位，需對消防工程進行施工；2.乙方具備消防工程施工的資質(zhì)和能力，愿意承攬該工程；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條工程內(nèi)容1.1本工程為消防工程，包括但不限于消防水源、消防泵房、消防報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)、疏散指示標志、應急照明等設施的施工。1.2乙方應按照甲方的要求和國家消防技術標準，完成消防工程的施工。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應保證消防工程的施工質(zhì)量，確保消防設施的安全可靠、運行穩(wěn)定。2.2工程驗收合格后，乙方應承擔消防設施的質(zhì)保期責任，質(zhì)保期為一年。第三條工程進度3.1乙方應按照甲方要求的工期完成消防工程的施工，工程竣工日期為______年______月______日。3.2乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠冢瑧袚鄳倪`約責任。第四條工程造價4.1乙方向甲方提供的工程報價為元（大寫：____________________元整）。4.2乙方應按照約定的報價進行施工，如有增減項，需雙方協(xié)商確定。第五條付款方式5.1甲方按照工程進度分階段支付工程款項。5.2付款比例及時間節(jié)點，雙方另行簽訂補充協(xié)議。第六條違約責任6.1乙方如未按照約定時間完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同金額的______%。6.2甲方如未按照約定時間支付工程款項，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的______%。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.消防工程設計圖紙2.消防工程施工方案3.乙方資質(zhì)證明文件4.工程報價單5.付款憑證6.工程驗收報告7.質(zhì)保期內(nèi)故障維修記錄二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款項，視為違約。3.乙方未保證工程質(zhì)量，導致消防設施不合格，視為違約。4.乙方在質(zhì)保期內(nèi)未履行維修義務，視為違約。5.甲方未履行合同約定的其他義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.消防工程：指建筑物消防設施的安裝、改造、維修、檢測等工作。2.質(zhì)保期：指乙方對消防工程承擔質(zhì)量保證的期限。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應支付給另一方的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應立即進行整改，直至符合合同約定和國家消防技術標準。3.付款糾紛：雙方應按照合同約定的付款比例和時間節(jié)點支付工程款項。4.爭議解決：雙方可先嘗試友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.建筑物