港口工程承攬合同范本

港口工程承攬合同范本合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于委托方擬進(jìn)行港口工程建設(shè)，需由承攬方承擔(dān)相關(guān)承攬工作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：____________________二、承攬范圍及要求（1）____________________（2）____________________（3）____________________（4）____________________2.2承攬方應(yīng)按照約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求完成工程，并確保工程驗(yàn)收合格。三、合同價(jià)格及支付方式3.1合同總價(jià)：____________________3.2支付方式：____________________3.3支付進(jìn)度：____________________3.4承攬方開具符合國家法律法規(guī)的發(fā)票。四、工期4.1開工日期：____________________4.2竣工日期：____________________4.3工期延誤及違約責(zé)任：____________________五、質(zhì)量及驗(yàn)收5.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。5.2委托方應(yīng)按照約定時(shí)間組織驗(yàn)收，承攬方應(yīng)予以配合。5.3工程驗(yàn)收不合格的，承攬方應(yīng)按照委托方要求整改，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。六、保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。七、違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同各項(xiàng)約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程竣工驗(yàn)收合格之日止。甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)要求2.工程預(yù)算明細(xì)表3.工程進(jìn)度計(jì)劃表4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范5.保密協(xié)議6.違約金計(jì)算公式7.工程變更協(xié)議8.工程保修協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間完成工程：指承攬方未按照合同約定的工期完成工程，視為違約。2.工程質(zhì)量不符合要求：指工程驗(yàn)收不合格，未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.未按約定支付合同價(jià)款：指委托方未按照合同約定的支付方式和進(jìn)度支付合同價(jià)款，視為違約。4.泄露商業(yè)秘密或技術(shù)秘密：指任何一方未經(jīng)對方同意，向第三方泄露對方商業(yè)秘密或技術(shù)秘密，視為違約。5.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指承擔(dān)工程發(fā)包責(zé)任的一方。2.承攬方：指承擔(dān)工程承包責(zé)任的一方。3.工期：指合同約定的工程開始施工至工程竣工驗(yàn)收合格的時(shí)間。4.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。5.工程質(zhì)量：指工程滿足預(yù)定功能和使用要求的能力。6.驗(yàn)收：指委托方對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的檢查和評定。7.保密協(xié)議：指雙方約定對合同履行過程中獲悉的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密予以保密的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：按照合同約定進(jìn)行違約金計(jì)算，并協(xié)商采取加快工程進(jìn)度的措施。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：及時(shí)整改，重新驗(yàn)收，直至滿足合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.支付糾紛：解決辦法：核對支付金額及進(jìn)度，提供相關(guān)發(fā)票，協(xié)商解決支付糾紛。4.泄露商業(yè)秘密或技術(shù)秘密：解決辦法：立即采取補(bǔ)救措施，按照違約責(zé)任追究違約方責(zé)任。5.工程變更：解