模具車間承攬條件

模具車間承攬條件合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方需要對模具進(jìn)行加工、修理和改造，乙方具備相應(yīng)的技術(shù)和能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下承攬條件：第一條模具加工范圍1.1乙方根據(jù)甲方的委托，對甲方提供的模具進(jìn)行加工、修理和改造。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和技術(shù)要求，確保模具加工質(zhì)量，滿足甲方的生產(chǎn)需求。第二條模具加工期限2.1乙方向甲方承諾，在甲方提供完整的技術(shù)資料和模具后，按照雙方約定的期限完成模具加工任務(wù)。2.2乙方若因特殊情況無法按約定期限完成模具加工任務(wù)，應(yīng)提前通知甲方，并協(xié)商延期。第三條模具加工質(zhì)量3.1乙方應(yīng)確保模具加工質(zhì)量，符合甲方的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.2乙方在模具加工過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保模具的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。3.3乙方在模具加工完成后，應(yīng)提供完整的驗收資料，包括產(chǎn)品質(zhì)量證明、檢驗報告等。第四條模具加工費用4.1乙方向甲方提供的模具加工費用，按照雙方約定的價格執(zhí)行。4.2模具加工費用的支付方式，雙方約定如下：（1）甲方在合同簽訂后支付乙方預(yù)付款__________元；（2）甲方在乙方完成模具加工任務(wù)并驗收合格后支付剩余款項。第五條保密條款5.1乙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的甲方技術(shù)和商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方泄露。5.2乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定期限完成模具加工任務(wù)的，應(yīng)支付甲方違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×逾期天數(shù)×日利率。6.2乙方未按照約定質(zhì)量完成模具加工任務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方重新加工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。6.3甲方未按照約定支付預(yù)付款或剩余款項的，應(yīng)支付乙方違約金，違約金計算方式為：違約金=應(yīng)付金額×逾期天數(shù)×日利率。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他條款8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方（承攬方）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.模具加工技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文檔4.模具加工質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)文檔5.模具加工費用明細(xì)表6.模具加工進(jìn)度計劃表7.模具加工違約金計算公式說明8.雙方簽訂的保密協(xié)議9.模具加工項目驗收報告10.模具加工項目變更申請表二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定期限完成模具加工任務(wù)的，視為違約。2.乙方未按照約定質(zhì)量完成模具加工任務(wù)的，視為違約。3.甲方未按照約定支付預(yù)付款或剩余款項的，視為違約。4.乙方違反保密義務(wù)，向第三方泄露甲方技術(shù)和商業(yè)秘密的，視為違約。5.雙方未按照約定解決爭議的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。三、法律名詞及解釋：1.模具加工：指對模具進(jìn)行修理、改造和加工的過程。2.承攬方：指承擔(dān)模具加工任務(wù)的企業(yè)或個人。3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行模具加工的企業(yè)或個人。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.日利率：指銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。6.保密義務(wù)：指承攬方在合同履行過程中對甲方技術(shù)和商業(yè)秘密的保護(hù)義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到模具加工進(jìn)度延誤的問題，乙方應(yīng)立即與甲方溝通，說明原因，并協(xié)商延期。2.遇到模具加工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即整改，直至符合甲方要求。3.遇到甲方支付款項延誤的問題，乙方應(yīng)與甲方溝通，催促付款。4.遇到技術(shù)和商業(yè)秘密泄露的問題，乙方應(yīng)立即采取補救措施，并向甲方道歉。5.遇到合同爭議，通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為模具生產(chǎn)企業(yè)，需要將模具加工任務(wù)委托給具有專業(yè)技術(shù)的乙方。2.甲方為制造業(yè)企業(yè)，需要對