樁基施工承攬書

樁基施工承攬書合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概況1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________二、施工范圍及要求2.1承包方應(yīng)按照委托方的要求，完成項目范圍內(nèi)的樁基施工任務(wù)。2.2承包方應(yīng)按照合同約定的工期、質(zhì)量、安全等要求完成施工。2.3承包方應(yīng)按照委托方的設(shè)計要求和施工圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)。2.4承包方在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，確保施工安全。2.5承包方應(yīng)承擔(dān)因施工原因?qū)е碌囊磺薪?jīng)濟損失及法律責(zé)任。三、合同價格及支付方式3.1委托方應(yīng)按照本合同約定的價格向承包方支付施工費用。3.2合同總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。3.3支付方式：（1）委托方自合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)，向承包方支付合同總價款的____%。（2）剩余款項在工程驗收合格后，委托方____個工作日內(nèi)一次性支付給承包方。四、工期及延期4.1承包方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工。4.2如因承包方原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.3如因不可抗力等不可預(yù)見的原因?qū)е鹿こ萄悠?，雙方可協(xié)商調(diào)整工期。五、質(zhì)量保修5.1承包方應(yīng)對施工的樁基工程質(zhì)量負責(zé)，保修期自工程驗收合格之日起計算。5.2在保修期內(nèi)，如出現(xiàn)因施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，承包方應(yīng)負責(zé)及時修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費用。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2承包方如未按照約定工期完成施工，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的____%×逾期天數(shù)。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程項目設(shè)計圖紙2.施工方案及施工計劃3.工程量清單4.施工資質(zhì)證明文件5.安全生產(chǎn)許可證6.合同雙方身份證明文件7.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法8.質(zhì)量保修協(xié)議9.支付憑證及發(fā)票二、違約行為及認定：1.承包方未按照約定工期完成施工，視為違約。2.承包方施工質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求，視為違約。3.承包方未按照合同約定支付費用，視為違約。4.委托方未按照約定時間支付合同價款，視為違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.樁基施工：指按照設(shè)計要求，采用相應(yīng)的施工工藝和方法，進行樁基工程的施工活動。2.委托方：指具有工程項目建設(shè)需求，并與承包方簽訂合同的一方。3.承包方：指具有施工資質(zhì)，承擔(dān)工程項目建設(shè)施工任務(wù)的一方。4.工期：指合同約定的完成施工的時間期限。5.質(zhì)量保修：指承包方對施工的工程質(zhì)量負責(zé)，并在保修期內(nèi)承擔(dān)修復(fù)質(zhì)量問題及賠償損失的責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤：雙方應(yīng)及時溝通，查明原因，必要時調(diào)整施工計劃，確保工程按期完成。2.遇到施工質(zhì)量問題：及時停工，由承包方負責(zé)整改，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.遇到支付糾紛：雙方應(yīng)按照合同約定的支付方式及時履行支付義務(wù)，如發(fā)生糾紛，可通過協(xié)商或法律途徑解決。4.遇到不可抗力因素：雙方應(yīng)按合同約定協(xié)商調(diào)整工期，減輕或免除違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.房地產(chǎn)開發(fā)商進行住宅項目樁基施