幫忙承攬工程合同范本

幫忙承攬工程合同范本合同編號：__________甲方（承攬方）：__________乙方（發(fā)包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方承攬乙方工程的相關事宜，達成如下協(xié)議：一、工程內容1.1甲方同意承攬乙方__________（工程名稱）的__________（工程內容），包括但不限于設計、施工、設備供應、人員培訓等。1.2乙方應提供完整的工程圖紙、技術要求及相關資料，以便甲方進行施工。二、工程質量2.1甲方應按照乙方提供的工程圖紙、技術要求及相關規(guī)范進行施工，確保工程質量符合國家標準及乙方要求。2.2甲方應在施工過程中，對工程質量進行嚴格把控，確保工程的安全、可靠、美觀。2.3工程完工后，甲方應按照乙方要求進行驗收，確保工程達到合同約定的質量標準。三、工程進度3.1甲方應按照雙方約定的工期完成工程，如因甲方原因導致工程延期，甲方應承擔相應的違約責任。3.2甲方應提前通知乙方，如有不可抗力因素導致工程進度受到影響，雙方可協(xié)商調整工期。四、工程價格及支付4.1雙方根據(jù)工程內容、工程量、市場行情等因素，協(xié)商確定工程總價為人民幣__________元（大寫：____________________元整）。4.2乙方應按照雙方約定的付款進度，向甲方支付工程款。具體付款方式如下：（1）合同簽訂后，乙方支付甲方工程款的__________%；（2）工程進度達到__________%后，乙方支付甲方工程款的__________%；（3）工程驗收合格后，乙方支付甲方工程款的__________%。4.3甲方開具符合國家法規(guī)的發(fā)票，乙方按照稅收政策規(guī)定支付相關稅費。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中，應對對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。5.2雙方違反保密義務的，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。六、違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2雙方應嚴格按照合同約定履行義務，如一方發(fā)生變更、終止或解除合同，應承擔相應的法律責任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年，自工程驗收合格之日起計算。8.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（承攬方）：__________乙方（發(fā)包方）：__________簽訂日期：__________1.工程圖紙2.技術要求及相關規(guī)范3.工程量清單4.付款計劃表5.工程驗收標準6.保密協(xié)議7.違約金計算方式8.法律法規(guī)規(guī)定的其他附件第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導甲方（承攬方）：__________乙方（發(fā)包方）：__________丙方（第三方主體）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方承攬乙方工程的相關事宜，達成如下協(xié)議：一、工程內容1.1甲方同意承攬乙方__________（工程名稱）的__________（工程內容），包括但不限于設計、施工、設備供應、人員培訓等。1.2丙方作為第三方主體，負責為甲方提供必要的技術支持、原材料供應及質量把控。二、工程質量2.1甲方應按照乙方提供的工程圖紙、技術要求及相關規(guī)范進行施工，確保工程質量符合國家標準及乙方要求。2.2丙方應保證所提供技術支持和原材料的質量，確保工程的安全、可靠、美觀。2.3工程完工后，甲方應按照乙方要求進行驗收，確保工程達到合同約定的質量標準。三、工程進度3.1甲方應按照雙方約定的工期完成工程，如因甲方原因導致工程延期，甲方應承擔相應的違約責任。3.2甲方應提前通知乙方和丙方，如有不可抗力因素導致工程進度受到影響，雙方可協(xié)商調整工期。四、工程價格及支付4.1雙方根據(jù)工程內容、工程量、市場行情等因素，協(xié)商確定工程總價為人民幣__________元（大寫：____________________元整）。4.2乙方應按照雙方約定的付款進度，向甲方支付工程款。具體付款方式如下：（1）合同簽訂后，乙方支付甲方工程款的__________%；（2）工程進度達到__________%后，乙方支付甲方工程款的__________%；（3）工程驗收合格后，乙方支付甲方工程款的__________%。4.3甲方開具符合國家法規(guī)的發(fā)票，乙方按照稅收政策規(guī)定支付相關稅費。五、甲方權益保障5.1丙方應保證甲方的利益不受損害，如因丙方原因導致甲方損失的，丙方應承擔相應的賠償責任。5.2乙方如未按約定時間支付工程款，甲方有權要求乙方支付違約金，并有權依法采取相應措施維護自身權益。5.3甲方有權對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)丙方提供的技術支持或原材料不符合合同約定，甲方有權要求丙方及時整改。六、違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2乙方如未按約定時間支付工程款，甲方有權要求乙方支付違約金，并有權依法采取相應措施維護自身權益。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、第三方主體丙方的義務和責任8.1丙方應按照合同約定，向甲方提供合格的技術支持和原材料。8.2丙方應對所提供技術支持和原材料的質量承擔責任，如因質量問題導致工程損失的，丙方應承擔相應的賠償責任。8.3丙方應協(xié)助甲方和乙方解決合同履行過程中的問題，確保工程順利進行。九、第三方介入的意義和目的9.1丙方的介入為甲方提供了更加專業(yè)和全面的技術支持和原材料供應，有利于保障工程質量和進度。9.2丙方的介入使得甲方能夠更好地專注于工程施工，提高施工效率和質量。9.3丙方的介入有利于甲方和乙方之間的溝通與協(xié)作，減少合同履行過程中的風險和爭議。十、甲方為主導的目的和意義10.1甲方作為承攬方，有權選擇合適的第三方主體丙方提供技術支持和原材料，以確保工程質量和進度。10.2甲方通過主導合同履行，能夠更好地維護自身權益，確保工程按照約定的質量、進度和成本完成。10.3甲方的主導地位有助于提高合同履行過程中的溝通效率，減少乙方的違約風險，確保工程的順利進行。甲方（承攬方）：__________乙方（發(fā)包方）：__________丙方（第三方主體）：__________簽訂日期：__________1.工程圖紙2.技術要求及相關規(guī)范3.工程量清單第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導甲方（承攬方）：__________乙方（發(fā)包方）：__________丙方（第三方主體）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就乙方發(fā)包甲方承攬的工程相關事宜，達成如下協(xié)議：一、工程內容1.1乙方同意將__________（工程名稱）的__________（工程內容）發(fā)包給甲方，包括但不限于設計、施工、設備供應、人員培訓等。1.2丙方作為第三方主體，負責為乙方提供必要的技術支持、原材料供應及質量把控。二、工程質量2.1甲方應按照乙方提供的工程圖紙、技術要求及相關規(guī)范進行施工，確保工程質量符合國家標準及乙方要求。2.2丙方應保證所提供技術支持和原材料的質量，確保工程的安全、可靠、美觀。2.3工程完工后，甲方應按照乙方要求進行驗收，確保工程達到合同約定的質量標準。三、工程進度3.1甲方應按照雙方約定的工期完成工程，如因甲方原因導致工程延期，甲方應承擔相應的違約責任。3.2甲方應提前通知乙方和丙方，如有不可抗力因素導致工程進度受到影響，雙方可協(xié)商調整工期。四、工程價格及支付4.1雙方根據(jù)工程內容、工程量、市場行情等因素，協(xié)商確定工程總價為人民幣__________元（大寫：____________________元整）。4.2乙方應按照雙方約定的付款進度，向甲方支付工程款。具體付款方式如下：（1）合同簽訂后，乙方支付甲方工程款的__________%；（2）工程進度達到__________%后，乙方支付甲方工程款的__________%；（3）工程驗收合格后，乙方支付甲方工程款的__________%。4.3甲方開具符合國家法規(guī)的發(fā)票，乙方按照稅收政策規(guī)定支付相關稅費。五、乙方權益保障5.1丙方應保證乙方的利益不受損害，如因丙方原因導致乙方損失的，丙方應承擔相應的賠償責任。5.2甲方如未按約定時間支付工程款，乙方有權要求甲方支付違約金，并有權依法采取相應措施維護自身權益。5.3乙方有權對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的技術支持或原材料不符合合同約定，乙方有權要求甲方及時整改。六、違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2甲方如未按約定時間支付工程款，乙方有權要求甲方支付違約金，并有權依法采取相應措施維護自身權益。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、第三方主體丙方的義務和責任8.1丙方應按照合同約定，向甲方提供合格的技術支持和原材料。8.2丙方應對所提供技術支持和原材料的質量承擔責任，如因質量問題導致工程損失的，丙方應承擔相應的賠償責任。8.3丙方應協(xié)助甲方和乙方解決合同履行過程中的問題，確保工程順利進行。九、乙方為主導的目的和意義9.1乙方作為發(fā)包方，有權選擇合適的第三方主體丙方提供技術支持和原材料，以確保工程質量和進度。9.2乙方通過主導合同履行，能夠更好地維護自身權益，確保工程按照約定的質量、進度和成本完成。9.3乙方的主導地位有助于提高合同履行過程中的溝通效率，減少甲方的違約風險，確保工程的順利進行。十、弱化甲方為主