泥瓦工承攬合同

泥瓦工承攬合同合同編號：__________甲方（雇主）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、工程內(nèi)容1.1乙方承攬甲方位于__________的房屋泥瓦工程，包括但不限于墻面、地面、天花板等部位的抹灰、瓷磚鋪設(shè)、防水處理等施工工作。1.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工要求和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。二、工程期限2.1乙方應(yīng)在甲方指定的開工日期起，按照雙方約定的工期完成工程。工期為__________個(gè)日歷日，自開工之日起計(jì)算。2.2乙方若因特殊情況無法按期完成工程，應(yīng)提前通知甲方，并征得甲方同意。甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工期，乙方應(yīng)予以配合。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。3.2工程完工后，甲方有權(quán)對工程進(jìn)行驗(yàn)收。如工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、工程款項(xiàng)4.1雙方約定工程總價(jià)為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方按照雙方約定的付款方式，向乙方支付工程款項(xiàng)。具體付款方式如下：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程總價(jià)的__________%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__________%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)的__________%作為進(jìn)度款；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款項(xiàng)。五、違約責(zé)任5.1乙方若未按約定時(shí)間完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為工程總價(jià)的__________%。5.2甲方若未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的__________%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。7.2雙方在合同履行過程中如需變更或補(bǔ)充，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方共同蓋章確認(rèn)。7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（雇主）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方提供的施工圖紙2.施工要求和技術(shù)規(guī)范3.乙方資質(zhì)證明文件4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.付款憑證6.違約金計(jì)算公式7.爭議解決機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成工程，屬于違約行為。2.甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，屬于違約行為。3.工程質(zhì)量不符合約定，乙方未按約定進(jìn)行整改，屬于違約行為。4.雙方擅自變更、解除合同，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.泥瓦工程：指對房屋墻面、地面、天花板等部位進(jìn)行抹灰、瓷磚鋪設(shè)、防水處理等施工工作。2.承攬方：指具備泥瓦工資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)泥瓦工程的一方。3.工程驗(yàn)收：指工程完工后，甲方對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行檢查，確認(rèn)工程符合約定標(biāo)準(zhǔn)的過程。4.違約金：指一方違約時(shí)，根據(jù)合同約定向另一方支付的賠償金。5.滯納金：指甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)向乙方支付的逾期付款賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度緩慢：乙方應(yīng)增加施工人員，優(yōu)化施工計(jì)劃，確保工程按期完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙和規(guī)范進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)整改。3.付款延遲：甲方應(yīng)按時(shí)支付工程款項(xiàng)，如有困難，提前與乙方溝通協(xié)商。4.爭議解決：雙方發(fā)生爭議時(shí)，優(yōu)先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按照合同約定向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為房屋所有權(quán)人，需要對房屋進(jìn)行泥瓦工程維修、翻新。2.乙方具備泥瓦工資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，愿意承攬甲方房屋的泥瓦工程。3.雙方就工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量、付款等事項(xiàng)達(dá)成一致，簽訂泥瓦工承攬合同。4.乙方按照合同約定進(jìn)行施工，甲