黑龍江建筑工程施工合同

2024版黑龍江建筑工程施工合同合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方為工程項目的業(yè)主，乙方為具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的施工單位，雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方提供建筑工程施工服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：____________________1.6工程質(zhì)量標準：____________________1.7工程工期：自開工之日起至竣工驗收合格日止，具體工期以雙方簽訂的《工程進度計劃》為準。二、合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價應(yīng)包含工程所需的所有材料、設(shè)備、人工、機械等費用，并承擔相應(yīng)的風險。2.3合同價款支付方式及進度：具體支付方式及進度以雙方簽訂的《付款計劃》為準。三、施工許可及手續(xù)3.1乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，辦理施工許可及其他所需手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。3.2乙方應(yīng)向甲方提交相關(guān)資質(zhì)證明文件，并保證其真實性、合法性。四、施工及驗收4.1乙方應(yīng)按照約定的工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標準、工期等要求進行施工。4.2乙方應(yīng)嚴格按照國家和行業(yè)標準進行施工，確保工程質(zhì)量。4.3工程驗收合格后，甲方應(yīng)按照約定支付合同價款。4.4工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方要求整改，直至達到約定質(zhì)量標準。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定支付合同價款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。5.3雙方因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同的，互不承擔違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、甲方為主導(dǎo)時的附加條款及說明1.1甲方變更工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標準、工期等要求的，應(yīng)提前通知乙方，并經(jīng)乙方同意。如乙方不同意，甲方應(yīng)承擔因此產(chǎn)生的費用及延誤工期等后果。1.2甲方應(yīng)按照約定向乙方支付合同價款。如甲方未按約定支付，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。1.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理施工許可及其他所需手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。如因甲方原因?qū)е率掷m(xù)辦理延誤，乙方有權(quán)要求甲方承擔因此產(chǎn)生的費用及延誤工期等后果。1.4甲方有權(quán)對乙方施工過程進行監(jiān)督，要求乙方按照約定標準進行施工。如乙方不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方整改，直至達到約定標準。1.5甲方應(yīng)在工程驗收合格后按照約定支付合同價款。如甲方無正當理由拖延支付，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。二、乙方為主導(dǎo)時的附加條款及說明2.1乙方應(yīng)按照約定的工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標準、工期等要求進行施工。如乙方未按照約定施工，甲方有權(quán)要求乙方整改，直至達到約定標準。2.2乙方應(yīng)保證施工過程中所需材料、設(shè)備、人工、機械等費用已包含在合同價款中。如乙方因故增加費用，應(yīng)提前通知甲方，并經(jīng)甲方同意。如甲方不同意，乙方不得擅自增加費用。2.3乙方應(yīng)嚴格按照國家和行業(yè)標準進行施工，確保工程質(zhì)量。如乙方施工質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方整改，直至達到約定標準。2.4乙方應(yīng)按照約定進度完成工程。如乙方未按約定進度完成，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。2.5乙方應(yīng)配合甲方辦理施工許可及其他所需手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。如因乙方原因?qū)е率掷m(xù)辦理延誤，甲方有權(quán)要求乙方承擔因此產(chǎn)生的費用及延誤工期等后果。三、第三方中介為主導(dǎo)時的附加條款及說明3.1第三方中介應(yīng)公正、公平地履行中介職責，維護甲乙雙方的合法權(quán)益。3.2第三方中介應(yīng)按照約定收取中介費用，并開具合法的發(fā)票。如第三方中介未按約定收取費用，甲方有權(quán)要求第三方中介退還多收費用。3.3第三方中介應(yīng)協(xié)助甲乙雙方辦理合同履行過程中所需的手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。如因第三方中介原因?qū)е率掷m(xù)辦理延誤，甲方有權(quán)要求第三方中介承擔因此產(chǎn)生的費用及延誤工期等后果。3.4第三方中介應(yīng)保密甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給無關(guān)第三方。如第三方中介泄露甲乙雙方商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求第三方中介承擔相應(yīng)的法律責任。3.5第三方中介在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。一、附件列表：1.《工程進度計劃》2.《付款計劃》3.乙方資質(zhì)證明文件4.施工許可及其他所需手續(xù)相關(guān)文件5.工程驗收報告6.工程整改通知7.違約金計算公式8.工程質(zhì)量標準規(guī)范9.施工圖紙和技術(shù)要求10.工程變更通知11.爭議解決所需的相關(guān)法律文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定支付合同價款，認定違約。2.乙方未按照約定完成工程，認定違約。3.乙方未按照約定標準進行施工，認定違約。4.甲方未按照約定提供施工條件，認定違約。5.甲方未按照約定時間辦理施工許可及其他手續(xù)，認定違約。6.第三方中介未按照約定履行中介職責，認定違約。7.第三方中介泄露甲乙雙方商業(yè)秘密，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑工程施工合同：雙方約定乙方為甲方提供建筑工程施工服務(wù)的合同。2.合同價款：雙方約定的完成工程所需支付的總金額。3.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.工程驗收：對完成的工程進行檢查，以確認是否達到約定的質(zhì)量標準。5.施工許可：政府相關(guān)部門頒發(fā)的允許進行施工的證明文件。6.不可抗力：無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。7.爭議解決：解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議的方法。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：按照《工程進度計劃》約定，采取相應(yīng)的違約責任追究措施，必要時商議調(diào)整工程進度計劃。2.付款爭議：參照《付款計劃》解決，必要時可通過法律途徑解決。3.工程質(zhì)量問題：要求乙方按照約定標準整改，必要時可要求乙方支付違約金。4.手續(xù)辦理延誤：按照約定追究相關(guān)方的責任，必要時商議調(diào)整手續(xù)辦理時間表。5.商業(yè)秘密泄露：按照違約責任追究第三方中介的責任，必要時商議賠償金額。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為工程項目業(yè)主，乙方為施工單位。2.甲方委托