項目部的承攬協(xié)議

項目部的承攬協(xié)議合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬項目相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3項目內(nèi)容：__________1.4項目工期：__________1.5項目預算：__________二、乙方的義務和責任2.1乙方應按照甲方的要求，完成項目的承攬工作，并保證項目的質(zhì)量、安全、進度和投資控制等滿足甲方的要求。2.2乙方應按照合同約定，向甲方交付合格的工程成果。2.3乙方應承擔由于自身原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量、安全、進度等方面的責任。2.4乙方應承擔合同履行過程中的稅金、費用等。三、甲方的義務和責任3.1甲方應按照合同約定，向乙方支付相應的承攬費用。3.2甲方應提供乙方承攬項目所需的現(xiàn)場條件、資料、配合等。3.3甲方應按照合同約定，對乙方的工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。3.4甲方應承擔由于自身原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量、安全、進度等方面的責任。四、合同價款及支付4.1乙方的承攬費用為：__________元（大寫：____________________________元整）。（1）合同簽訂后____日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的____%；（2）項目驗收合格后____日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的____%；（3）剩余的合同總價款，甲方應在合同履行完畢后____日內(nèi)支付給乙方。五、違約責任5.1乙方未按照合同約定完成承攬工作的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。5.2甲方未按照合同約定支付承攬費用的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.項目詳細說明2.工程設計圖紙3.施工方案4.工程量清單5.材料和設備的技術(shù)規(guī)格和要求6.付款申請表格7.驗收報告8.保修條款9.變更協(xié)議10.雙方的公司資質(zhì)證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成承攬工作的，視為違約。2.乙方交付的工程成果不符合約定的質(zhì)量標準，視為違約。3.乙方未按照合同約定的期限完成工作，視為違約。4.甲方未按照合同約定支付承攬費用，視為違約。5.甲方提供的現(xiàn)場條件、資料、配合等不符合合同約定，導致乙方無法正常工作，視為甲方違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬：指乙方按照甲方的要求，完成特定工作并交付工作成果的行為。2.違約金：指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。3.驗收：指甲方對乙方完成的工作成果進行檢驗、認可的過程。4.保修：指乙方對交付的工程成果在一定期限內(nèi)承擔修復或者更換的責任。5.變更協(xié)議：指雙方在合同履行過程中，對合同內(nèi)容進行修改或者補充的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快進度，并向甲方說明原因。如因甲方原因?qū)е卵诱`，甲方應承擔相應責任。2.工程質(zhì)量問題：乙方應及時修復或更換不符合質(zhì)量要求的工程部分，并承擔相應費用。如因甲方原因?qū)е沦|(zhì)量問題，甲方應承擔相應責任。3.付款糾紛：雙方應按照合同約定的付款方式和時間進行支付，如有爭議，可通過協(xié)商解決。4.合同變更：雙方如需對合同內(nèi)容進行修改或補充，應簽訂變更協(xié)議，并明確變更內(nèi)容、范圍、時間等。5.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.工程項目承攬2.建筑設