麻石工程承攬價目表

麻石工程承攬價目表合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為麻石工程的建設(shè)單位，乙方為具備相關(guān)資質(zhì)的承攬單位，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬麻石工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：麻石工程1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：__________二、承攬范圍及要求2.1乙方承攬范圍：__________2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，不得延誤。2.4乙方應(yīng)承擔(dān)工程期間的安全責(zé)任，確保工程安全無事故。2.5乙方應(yīng)按照約定的方式交付工程，并承擔(dān)工程交付后的保養(yǎng)和維護責(zé)任。三、價目表3.1工程總價：__________3.2價款支付方式：__________3.3價款支付時間：__________3.4價款支付條件：__________3.5乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方應(yīng)按照約定時間支付價款。四、工期4.1合同工期為：__________4.2乙方如因特殊原因不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方提出延期申請，并征得甲方同意。4.3乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)按照約定向甲方支付違約金。五、質(zhì)量及驗收5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。5.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：__________5.3驗收程序：__________5.4驗收不合格的工程，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。六、保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.2保密期限：__________七、違約責(zé)任7.1乙方未按照約定完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________7.2甲方未按照約定時間支付價款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：__________7.3雙方違反合同其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為：__________9.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.麻石工程設(shè)計圖紙2.施工方案及技術(shù)要求3.工程預(yù)算明細(xì)表4.付款憑證及進度時間表5.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法6.保密協(xié)議7.違約金計算公式8.法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付價款，或遲延支付價款的，視為違約。3.雙方違反合同其他約定的，按照合同條款及相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬：指乙方按照甲方的要求，完成工程建設(shè)的活動。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.驗收：指工程完成后，按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進行的檢查、評估。4.保密信息：指合同履行過程中，雙方未公開的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。5.工期：指合同約定的工程完成時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)提前向甲方報告原因，征得甲方同意，并協(xié)商延期事宜。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)及時整改，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.付款糾紛：雙方應(yīng)按照合同約定的付款條款執(zhí)行，如有爭議，可通過協(xié)商或法律途徑解決。4.保密信息泄露：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.法律法規(guī)變化：雙方應(yīng)遵循