擋土墻工程承包的合同范本

擋土墻工程承包的合同范本合同編號：__________擋土墻工程承包合同地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：鑒于：1.業(yè)主需要在其土地上建造一座擋土墻，以防止土地侵蝕和坍塌；2.承包商具備擋土墻工程的施工資質和技術能力，愿意承攬該工程；3.雙方希望通過本合同明確雙方的權利和義務?；谏鲜銮闆r，雙方達成如下協議：第一章工程描述第一條工程內容（1）擋土墻的設計和施工；（2）擋土墻基礎的開挖和回填；（3）擋土墻主體的砌筑或建造；（4）擋土墻的排水系統施工；（5）擋土墻的驗收和維護。1.2工程應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和業(yè)主的要求。第二條工程地點本工程位于（具體地址），東、南、西、北四至界址清楚。第三條工程進度1.工程預計開工日期為（年月日）；2.工程預計竣工日期為（年月日）；3.工程總工期為（天）。第四條工程質量標準1.工程質量應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和業(yè)主的要求；2.工程質量保證期為（年）；3.工程質量保證期內，承包商應負責工程的維修和保養(yǎng)。第五條工程價款1.工程總造價為人民幣（大寫）（小寫）：____元整；2.價款的支付方式、支付時間及支付比例按本合同附件一《支付條款》執(zhí)行；3.工程價款的支付以工程實際完成進度為依據。第二章雙方的權利和義務第六條業(yè)主的權利和義務1.業(yè)主應按照本合同的約定支付工程價款；2.業(yè)主應提供工程所需的施工場地、施工用水、用電等基礎設施；3.業(yè)主應協助承包商辦理工程所需的相關手續(xù)；4.業(yè)主有權對工程的質量、進度、安全等進行監(jiān)督和檢查；5.業(yè)主有權要求承包商按照合同約定完成工程。第七條承包商的權利和義務1.承包商應按照本合同的約定完成工程；2.承包商應保證工程的質量、進度和安全；3.承包商應承擔工程所需的材料、設備等采購及運輸費用；4.承包商應承擔工程所需的人工、機械等費用；5.承包商應承擔因工程質量問題造成的返工、維修等費用；6.承包商應承擔因工程進度延誤造成的違約金。第三章違約責任第八條違約責任1.任何一方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同工程總造價的%；2.業(yè)主逾期支付工程價款的，承包商有權暫停工程，逾期支付超過日的，承包商有權解除本合同；3.承包商逾期完成工程的，業(yè)主有權解除本合同，并要求承包商支付違約金；4.承包商因工程質量問題造成的，應承擔返工、維修等費用，并支付違約金。第四章爭議解決第九條爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律；2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；3.若協商不成，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。第五章其他約定第十條其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程價款結清之日終止；3.本合同附件為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。甲方（業(yè)主）：乙方（承包商）：簽訂日期：年月日一、附件列表：1.附件一：《支付條款》2.附件二：擋土墻工程設計圖紙3.附件三：工程量清單4.附件四：材料及設備采購清單5.附件五：施工人員名單及資質證明6.附件六：工程質量保證書7.附件七：工程驗收報告二、違約行為及認定：1.業(yè)主逾期支付工程價款的，視為違約。2.承包商逾期完成工程的，視為違約。3.工程質量不符合約定的，視為違約。4.雙方未履行友好協商解決爭議的義務，視為違約。5.雙方未按照約定提供施工場地、基礎設施或協助辦理相關手續(xù)的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.擋土墻：指為防止土地侵蝕和坍塌而建造的墻體結構。2.工程質量保證期：指工程交付使用后，承包商對工程質量承擔保證責任的期限。3.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。4.工程驗收：指工程完成后，由業(yè)主或其委托的第三方對工程質量、進度、安全等進行檢查、評估和確認的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：承包商應采取加班、增加施工人員等措施加快工程進度。2.工程質量問題：承包商應立即進行整改，直至符合合同約定。3.業(yè)主逾期支付工程價款：承包商可與業(yè)主協商，要求及時支付，必要時可暫停工程。4.爭議解決：通過友好協商解決，協商不成時，可向法院提起訴訟。五、所有應用