裝修告示范文

裝修告示范文第1篇裝修告示范文第1篇承蒙公司的信任與支持，在07年7月，我接手負責室外廣場的園林工程。各種因前期質(zhì)量的問題層出不窮，讓我深刻的理解到，隱蔽工程的質(zhì)量，是生存之本。由于前期我們質(zhì)量意識不強，給后續(xù)工作帶來很大困難，甚至拖延工期、造成經(jīng)濟損失。在今后的工作中，我們要非常重視，特別是隱蔽作業(yè)，包括電管、電線的敷設(shè)，隔墻、吊頂封閉前的驗收工作等，且必須選用施工水平過硬，資質(zhì)過硬的施工單位進行施工。嚴把質(zhì)量關(guān)，絕不姑息遷就！

最后一點，最關(guān)鍵的就是要加強自身的學習。在工程項目上，如果你的專業(yè)知識貧乏，不懂理論規(guī)范要求，不懂得怎樣處理問題，你就會被欺負，無法行使權(quán)利與履行義務(wù)，無法勝任工作，給自己帶來許許多多的麻煩與心理的壓力。但正是因為有了這些經(jīng)歷與困難，才促使要強的我不斷的學習與探索，使自己盡快的成熟與成長起來。

在藍碼大廈這個項目上，雖然我有著許多失誤與教訓，但也為今后的工作留下了寶貴的經(jīng)驗。吃一塹，長一智。在今后的工作中，我的工作將更加條理化、創(chuàng)新化、效率化，真心感謝公司原諒我的失誤，如此信任的將工作交給我去做，我將以更大的熱情投入到將來的工作中去，不辜負公司對我的培養(yǎng)！

甲方（發(fā)包方）：_______裝修合同報價清單__裝修合同怎么寫

單位名稱：_________電話：_________

住址：_________通訊地址：_________

乙方（承包方裝修合同電子版）：_________

法定住址：______裝修合同范本簡單___法定代表人：_________職務(wù)：_________

聯(lián)系人：_________身份證號碼：_________電話：_________

通訊地址：_________郵政編碼：_________

第一條工程概況

工程地點：_________市_________區(qū)（縣）_________路________裝修合同報價清單_號_________樓_________室。

住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工裝修合同簡單版面積_________平方米。

工程造價：家庭居室裝飾裝修裝修合同報價清單工程的裝修合同報價清單價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設(shè)計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：____裝修合同_____。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

工程承包方式：雙方商定采取下列第__裝修合同怎么寫_______種方式。

（1）乙方裝修合同報價清單包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附裝修合同模板電子版件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

工程期裝修合同模板限_________天；開工日期_________年_______裝修合同報價清單__月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

第二條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供裝修合同電子版：

1、甲方自行設(shè)計裝修合同報價清單并提供施工圖紙，交圖時間為_____裝修合同注意事項別忽視____年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙）；

2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖裝修合同注意事項別忽視紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）；

3、施工圖紙雙方簽字后生效。

第三條甲方權(quán)利義務(wù)

1、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；

2、參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收；

3、工程裝修合同范本簡單所在的物裝修合同書業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料；

4、房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢裝修合同報價清單棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物裝修合同模板電子版業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放，并按有關(guān)規(guī)定清運；

5、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第四條乙方權(quán)利義務(wù)

1、施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工裝修合同書程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；

2、安承接家庭居室裝飾裝修合同裝修工程的`單位和個人裝修合同模板，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的裝修合同報價清單安全；

3、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上裝修合同模板、下管道的暢通；

4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品；

5、乙方設(shè)計師負責對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后裝修合同簡單版，乙方執(zhí)行工程施工的代表人，關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)程

6、乙方自行裝修合同報價清單采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超裝修合同模板標的，造成損失的，依法承擔賠償責任；

7、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

8、乙方施工應符裝修合同書合有關(guān)規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造；裝修合同模板

9、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全；

第五條材料的提供

1、由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)符合設(shè)計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理裝修合同簡單版交接手續(xù)；若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔；

2、由乙方提供的材料、設(shè)備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提；

3、甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管裝修合同模板電子版費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據(jù)實際情況確定）；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；

4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場。

第六條工期延誤

1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延裝修合同書；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

2、裝修合同范本簡單甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；

3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第七條質(zhì)量標準

（1）乙方必須按照設(shè)計文件和國裝修合同簡單版家現(xiàn)行的技術(shù)裝修合同注意事項別忽視標準、規(guī)范進行施工。

（2）裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現(xiàn)行裝修合同注意事項別忽視的工程質(zhì)量驗收標準驗收。

（3）凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無裝修合同電子版償返工，達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的，由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。

第八條工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

（1）水、電管線，防裝修合同報價清單水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

（2）油漆、面層涂料施工前驗收；

（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的裝修合同工期延誤及其它損失均由甲方承裝修合同怎么寫擔；

2、保修

（1）工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)（見附件九：工程結(jié)算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。

（2裝修合同報價清單）在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防裝修合同簡單版水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的裝修合同注意事項別忽視防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣裝修合同電子版工驗收合格之日起裝修合同模板電子版計算。

第九條工程款支付方式

1、竣工驗收后_________日內(nèi)，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)或施工人員收取的，視為乙方收取。

2、因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

3、雙裝修合同方款項往來，均應出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。

第十條違約責任

合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無裝修合同注意事項別忽視論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同裝修合同報價清單意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由裝修合同怎么寫責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。

第十一條附則

本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

甲、乙雙方直接簽訂合同的，本裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。

合同履行完后自動終止。

本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權(quán)益。

合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字裝修合同書）：_________委托代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日____裝修合同_____年____月____日

家庭裝飾裝裝修合同注意事項別忽視修市場合同認證意見（裝修合同書商場合同認證章）：_________裝修合同電子版

委托代理人（簽字）：裝修合同報價清單_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

致：廊坊市新北昌市場服務(wù)有限公司：

本人/公司為有限公司，品牌為，

現(xiàn)申請并鄭重承諾如下：

我公司已接到貴公司交送的《商場專柜裝修手冊》，并與貴公司裝修管理相關(guān)部門進行了詳細溝通，對貴公司執(zhí)行的《商場專柜裝修手冊》管理規(guī)定與流程已熟知,并承諾愿意遵守本裝修手冊中所列之全部設(shè)計施工規(guī)定及處罰條款;相關(guān)費用將按規(guī)定辦理交款手續(xù)。

本著規(guī)范裝修管理，保障施工質(zhì)量，杜絕安全隱患，降低環(huán)境污染的原則，我單位承諾嚴格遵守貴公司的商場專柜裝修管理相關(guān)規(guī)定，服從商場裝修管理人員的日常管理，接受商場的裝修管理與消防安全的監(jiān)督，對出現(xiàn)不符合規(guī)定與要求的問題與事項隨時進行整改;同時，裝修施工期間，嚴格裝修工藝，確保施工質(zhì)量，用料環(huán)保安全，按商場規(guī)定的裝修完工時間按期交付，并積極配合商場的裝修驗收工作，做好后期的完善與整改事項，給授權(quán)商戶與貴公司一個滿意的裝修結(jié)果。如我單位在裝修期間施工人員存在違規(guī)與不服從管理的現(xiàn)象，我單位將接受貴公司的處理意見，并對相關(guān)責任人予以警告、處罰甚至調(diào)離等處理。

同時本公司承諾完全負責該承造商及其員工之一切行為，并承擔責任。特此承諾

公司名稱：

法定代表人(或其授權(quán)人)：

聯(lián)系方式：

公司蓋章：

簽訂日期：20xx年x月x日

承諾人：

20xx年x月x日

深圳宮廷裝修裝飾公司成立于XX年，是一家集裝飾設(shè)計、工程施工、材料配送一體化的深圳裝飾公司用自己獨特的眼光看中了深圳裝修的市場，公司在短短兩年之內(nèi)迅速的發(fā)展為深圳市享有名譽的裝修公司，尤其在家裝方面，公司所承接的工程幾乎沒有返修率。即使有返修率。也是免費保修。

業(yè)務(wù)范圍

公司特色

公司幾乎所有裝飾材料來自各區(qū)裝飾城，公司的目標是為每一位深圳裝修市民打造一個綠色環(huán)保的家，裝修人員全部經(jīng)過專業(yè)培訓。

公司榮譽

深圳宮廷裝飾公司是深圳裝飾協(xié)會的企業(yè)會員，連續(xù)十年被深圳裝飾協(xié)會評為深圳裝飾行業(yè)信得過，公司于XX年被深圳裝飾協(xié)會評為深圳裝飾協(xié)會安全施工企業(yè)，公司作為深圳裝飾行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，曾設(shè)計施工過的深圳裝飾客戶近千名，并得到眾多客戶的好評。并且獲得國家建委授予的aaaa級誠信企業(yè)。公司在深圳裝飾行業(yè)中多次獲裝飾行業(yè)的好評與公司全體員工的努力是分不開的。在深圳裝飾行業(yè)中首先通過裝飾行業(yè)isoXX認證，在深圳裝飾行業(yè)中有著最好的質(zhì)量保證

鄭州裝飾公司-河南龍升裝飾建筑工程有限公司成立于1996年，是一家集家裝、工(公)裝為一體的專業(yè)化裝飾設(shè)計公司。主要提供鄭州家居設(shè)計、店面、酒店、酒樓、別墅、寫字樓、辦公室、娛樂空間、展示空間等各類裝飾裝修工程服務(wù)。公司擁有豐富的鄭州店面裝修，酒店裝修，辦公裝修，辦公室裝修，店鋪裝修，鄭州ktv裝修，商鋪裝修，別墅裝修、酒吧裝修，專賣店裝修，飯店裝修、鄭州售樓部裝修，洗浴中心裝修等工裝經(jīng)驗和鄭州家庭裝修經(jīng)驗。

河南龍升裝飾是一家值得信賴的鄭州裝飾公司，具備國家設(shè)計、施工專業(yè)二級資質(zhì)。一貫秉承“質(zhì)量為根、信譽為本、客戶至上、追求卓越“的服務(wù)宗旨，為廣大消費者提供從設(shè)計、施工到材料配送、后期配飾等一條龍服務(wù)。通過有效運作及經(jīng)驗積累，規(guī)范操作貫穿于設(shè)計、施工及飾后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)，其以工程品質(zhì)保障聞名于鄭州裝飾裝修業(yè)內(nèi)，以精益求精的態(tài)度為您提供高品質(zhì)的裝飾裝修服務(wù)。

河南龍升裝飾自1996年成立至今已有十五年歷史。秉承“海派風格、引導時尚家居設(shè)計”的經(jīng)營理念，以“提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、保持合理的價格”作為經(jīng)營策略，并以創(chuàng)新、務(wù)實的企業(yè)精神，用專業(yè)的品質(zhì)和真誠的熱情，長期服務(wù)于廣大鄭州客戶。

河南龍升裝飾的服務(wù)蹤跡已遍布鄭州及河南省各地市的眾多角落，帝湖花園、森林半島，普羅旺市、龍泊聖地、天泰藝墅世家、黃委公小區(qū)、文博花園、中亨都市花園等小區(qū)的樣板工程是龍升裝飾的驕傲，以精湛的做工，專業(yè)的設(shè)計，完善的服務(wù)贏得廣大客戶好評。

典型案例主要有家裝：錦華苑小區(qū)，好望角小區(qū)，紫光花園，二十一世紀，鄭大新校區(qū)，順馳第一大街，亞星盛世.....

工裝：金博大城，花園商廈，百貨大樓，奧龍大廈，亞細亞飯店，鄭州科技館，田園新城售樓部，加勒比海洗浴中心，大商新瑪特超市，xxx會議室，王鼎國貿(mào)辦公室、鄭州中牟ktv.....

公司榮譽：

·XX年度榮獲河南省“消費者信得過企業(yè)”稱號

·XX年度最具影響力誠信裝飾品牌

·XX年度獲“河南十強裝飾企業(yè)”稱號

·XX年度河南綠色環(huán)保裝修企業(yè)

·XX年度被評為鄭州市裝飾裝修先進企業(yè)

·XX年度中原家居最具影響力企業(yè)

·XX年中原家居行業(yè)品質(zhì)企業(yè)

·XX年榮獲中原裝修品牌企業(yè)

·XX年度被評為河南裝修業(yè)健康環(huán)保先進單位

·XX年度物業(yè)管理先進單位

·XX年度裝修行業(yè)先進企業(yè)

·XX年榮獲鄭州市裝飾裝修領(lǐng)先企業(yè)

·XX年度工裝裝飾好評率領(lǐng)先單位

·XX年度裝飾業(yè)優(yōu)秀人才設(shè)計師聚集單位

由于店面翻新需申請室內(nèi)裝修，裝修項目如下。

室內(nèi)拆除工程（墻體涂料鏟除、地面瓷磚、鋁格柵、吊頂拆除）水路改造工程（包含室內(nèi)老化線路改造）

水路改造工程（設(shè)備間局部水路改造維修）

衛(wèi)生間廚房設(shè)備間墻面局部鋪貼墻面磚

衛(wèi)生間廚房設(shè)備間頂面吊頂活動集成吊頂

涂料工程（室內(nèi)整天墻面從新粉刷）

地面工程（地面瓷磚從新鋪貼）

裝飾隔斷為鋼木鏤空、高度為2200mm高不到頂面。門臉改造（根據(jù)店內(nèi)風格改造翻新）

前廳（售賣區(qū)）在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進行涂料粉刷不做任何改動。消防（煙感、噴淋）在原有消防局備案基礎(chǔ)上不做任何改動。施工時間為45天、以上內(nèi)容為此次裝修申請內(nèi)容、申請單位百年義利、

業(yè)主簽字：

租戶方簽字：

日期：年月日

著x年春節(jié)的臨近，州花園一期部分業(yè)主也陸續(xù)完成了新居的裝修工程，正在申請驗收。我司在接到業(yè)主申請后，馬上安排了工作人員進行驗收，對于符合裝修相關(guān)規(guī)定的，即安排了返還裝修保證金手續(xù)，目前已有多戶業(yè)主退還了裝修保證金。

為讓廣大業(yè)主清楚裝修完工驗收及退還裝修保證金的相關(guān)流程，我司再次就該事宜說明如下：

1、裝修完成后，由業(yè)主或裝修負責人到物業(yè)服務(wù)中心提交申請裝修完工查驗;

2、若查驗不合格，需要在規(guī)定期限內(nèi)整改，直到符合要求為止;

3、查驗合格，裝修單位撤場離開，需要再過一個月的觀察期，觀察這期間是否會對其他單元造成影響;

4、一個月觀察期無息后，復驗合格，業(yè)主將裝修保證金收據(jù)、出入證押金收據(jù)及出入證正副本、業(yè)主身份證及銀行卡復印件(用于銀行轉(zhuǎn)賬)等退費資料交齊到物業(yè)服務(wù)中心;

5、物業(yè)服務(wù)中心將裝修保證金退還到業(yè)主提交的銀行賬戶。

以上，為裝修完工驗收及退還裝修保證金的相關(guān)流程，請全體業(yè)主知悉。祝各位業(yè)主早日入住州美好家園!

特此通告!

物業(yè)客戶服務(wù)電話：

xx市物業(yè)有限公司州分公司

x年01月19日

裝修申請書格式()申請書

四川女鞋之都商業(yè)投資管理有限責任公司：

本人費偉偉于xx年6月7日與貴公司簽訂了關(guān)于四川外銷鞋

城項目七層706-2、706-3房的《四川外銷鞋城物業(yè)租賃協(xié)議》（協(xié)議編號：）

鑒于本人將在xx年月日至年月日進場裝修，現(xiàn)

特向貴公司申請免交裝修保證金（大寫人民幣壹萬元）。若在該物業(yè)裝修過程中對本物業(yè)、本項目其他物業(yè)或本項目的其他設(shè)備

設(shè)施造成損壞，本人同意貴公司從本人已繳納的履約保證金中直接扣除，不足部

分本人將在接到貴公司通知后7日內(nèi)補足。

特此申請！

申請人：

申請日期：

旗項目辦：

因旗委政府建立政府中心，我委從黨政大樓一樓搬至六樓約90平米活動室里辦公。辦公室空間大、房頂高（約8米）、窗戶大（約40㎡防紫外線玻璃）、暖氣片少（共四組），導致辦公室夏季悶熱冬季冷、取暖不好、回音大、光線暗等情況，辦公條件較差。為給干部職工創(chuàng)造舒適、明亮的辦公環(huán)境，特申請裝修辦公室，現(xiàn)將裝修辦公室經(jīng)費預算上報如下，望審核。

附：1、阿左旗團委辦公室裝修預算表2、阿左旗團委辦公室裝修平面圖阿拉善左旗委員會

二○○六年九月二十七日

主題詞：申請裝修經(jīng)費報告

阿左旗團委辦公室xx年9月27日印發(fā)

附1：

阿左旗團委辦公室裝修預算表

裝修告示范文第2篇千萬不能忽略圖紙的每一點細節(jié)，每確定一項都要有根有據(jù)。

在今年，我犯了一個非常大的錯誤，就是因為沒仔細看圖。圖紙上電梯廳5-25層、16-17層、18-30層的天花造型雖然大體相近，但卻有著細微尺寸的差別。為保證裝修效果一致，我司決定由平安公司負責訂制風口。但我卻將尺寸提供錯誤，使18-30層風口尺寸小于洞口尺寸，造成了公司的資金損失。通過這件事，我認識到了深刻的教訓，知道了圖紙的重要性，熟悉圖紙是做好施工管理的第一步，也是非常關(guān)鍵的一步。

裝修告示范文第3篇尊敬的老師：

您好!

而古往今來，教師都是一種高尚的職業(yè)，從未被人們忽視。人人都非常尊敬老師。而您，卻是一個不希望被人尊敬，不希望太出眾，只希望在背后為我們默默付出的使者。你總是不斷付出，不索取回報，自以為在別人眼中會顯得很平凡，殊不知您這樣偉大的行為更顯得比其他老師要出眾。我千言萬語都說不清您的好、您的慈善，只能在學習上不斷努力，以作為對你的回報。

瞧!那頭烏黑得發(fā)亮的短發(fā)，展現(xiàn)出你的青春活力，可就在不覺中，密集柔亮的黑發(fā)中夾帶了幾絲白發(fā)?？傻拿济拢请p慈祥的眼睛永遠都是那么炯炯有神。笑起來猶如天使般的面容，在我心中印下了一個深深的烙印。

別人都說：“遇到好父母，遇到好老師，遇到好同事。是人生三大幸運的事?！蔽蚁?，上天一定是偏愛我，讓我降臨一個有文化的家族中，雖然不太富有，但很溫暖;現(xiàn)在又讓我遇到了一個好老師。你每次表揚我，我的心里猶如被蜜淋過，甜滋滋的;你每次批評我，我總會認真的反省;你每次給我建議，我總會認認真真的去思考、去琢磨……

快畢業(yè)了!一想到要離開校園，離開您，心中便會泛起一股酸澀的感情。是您教育我，什么該做，什么不該做;是您告訴我人生道理，在我那幼小的心田中灑下希望的種子。我真的非常感謝您，因為，您是我的第二個母親!我衷心地說一聲：“謝謝您!”

祝您身體健康!

感謝您的學生：雅嵐

20xx年5月9日

裝修告示范文第4篇1.附件一所列每一締約方，應在不遲于第一個承諾期開始前一年，確立一個估算《蒙特利爾議定書》未予管制的所有溫室氣體的各種源的人為排放和各種匯的清除的國家體系。應體現(xiàn)下述第2款所指方法學的此類國家體系的指南，應由作為本議定書締約方會議的《公約》締約方會議第一屆會議予以決定。

2.估算《蒙特利爾議定書》未予管制的所有溫室氣體的各種源的人為排放和各種匯的清除的方法學。如不使用這種方法學，則應根據(jù)作為本議定書締約方會議的《公約》締約方會議第一屆會議所議定的方法學作出適當調(diào)整。作為本議定書締約方會議的《公約》締約方會議，除其它外，應基于政府間氣候變化專門委員會的工作和附屬科技咨詢機構(gòu)提供的咨詢意見，定期審評和酌情修訂這些方法學和作出調(diào)整，同時充分考慮到《公約》締約方會議作出的任何有關(guān)決定。對方法學的任何修訂或調(diào)整，應只用于為了在繼該修訂后通過的任何承諾期內(nèi)確定依第三條規(guī)定的承諾的遵守情況。

3.用以計算附件A所列溫室氣體的各種源的人為排放和各種匯的清除的全球升溫潛能值，應是由政府間氣候變化專門委員會所接受并經(jīng)《公約》締約方會議第三屆會議所議定者。作為本議定書締約方會議的《公約》締約方會議，定期審評和酌情修訂每種此類溫室氣體的全球升溫潛能值，同時充分考慮到《公約》締約方會議作出的任何有關(guān)決定。對全球升溫潛能值的任何修訂，應只適用于繼該修訂后所通過的任何承諾期依第三條規(guī)定的承諾。

裝修告示范文第5篇（一）宣傳準備階段（2012年8月5日至8月10日）。市政府召開專題會議部署城區(qū)噪聲污染專項整治工作，各相關(guān)部門依據(jù)分工制定噪聲污染治理工作計劃，成立專班，對產(chǎn)生噪聲污染的單位進行宣傳教育。

（二）全面治理階段（2012年8月10日至10月10日）。各產(chǎn)生噪聲污染的單位根據(jù)相關(guān)要求進行整改，各職能部門依據(jù)分工制定長效管理措施，依法進行監(jiān)督管理，督促各產(chǎn)生噪聲污染的單位整改到位，對不符合法律法規(guī)要求的，依法予以處理。

（三）檢查驗收階段（2012年10月10日至2012年11月10日）。市政府組織檢查驗收。

裝修告示范文第6篇委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：_________

2、店鋪規(guī)格：__________________________，總計：施工面積___平方米；

3、施工內(nèi)容：詳見裝修施工圖。

4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。

5、工期：20xx年8月7日至20xx年8月10日，工期共四天

第二條：工程價款

工程價款（金額大寫）__________________元。待工程結(jié)束后一次性支付完畢。

第三條：質(zhì)量要求

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可，由甲方負責采購，材料質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。

2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。乙方并提供三年的質(zhì)量保修期。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

第四條：雙方責任

1、甲方責任：

（1）配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電；

（2）按時支付工程款；

（3）配合乙方現(xiàn)場施工工作。

2、乙方責任：

（1）按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工；

（2）施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用；

（3）負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負；

（4）負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

（5）嚴格按照合同約定時間完成；

第五條：違約責任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第六條：爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

第七條：合同生效

本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方（業(yè)主）：乙方：

身份證號：

身份證號：

地址：

地址：

郵政編碼：

郵政編碼：

工作單位：

法人代表：

裝修告示范文第7篇親愛的遠方朋友：

你好!

收到我的來信，你很驚訝吧!我來自廣西藤縣和平鎮(zhèn)。此時此刻，我以一顆真誠的心與你一起“手拉手”。前些日子，我們學到了第一單元習作——與遠方朋友進行手拉手。雖然我們沒有見過面，但是我真的想跟你成為朋友。不僅為了學習上的交流，我還想跟你們西部小朋友建立深厚的友誼。不知道你們愿不愿意?

說到這里，你一定很想知道我的情況吧!我叫許梓琳，今年十二歲，我和爸爸媽媽一起住在媽媽的工作單位——和平二中。我愛我的學?！推芥?zhèn)石橋中心小學。因為我的學?？諝馇逍?，環(huán)境優(yōu)美。每天早晨我的學校都會充滿朗朗的讀書聲。我是五年級的一個小學生。因為我們這里是農(nóng)村，所以只有一個班。我們的班級是一個團結(jié)的大集體。

我的成績不怎么好，希望通過這次“手拉手”活動能提高一下我的成績。

差點忘了，我真誠的邀請你來我這里玩，雖然我這里不是什么大城市，但我這里空氣清新，環(huán)境優(yōu)美，活動場也所有很多，有空呢，就可以下下棋，騎騎車，打打球，有興趣的話還可以開辟一個小花園，種種花草樹木。

好了，就說到這里吧!現(xiàn)在是新世紀了，對吧!信息很發(fā)達，我們不僅能寫信訴說，還可以QQ聊天、發(fā)電子郵箱等等，希望通過這次手拉手活動，我們都能在學習上互相幫助，更上一層樓。

身體健康!

學習進步!

裝修告示范文第8篇敬愛的顧老師：

您好!

時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間小學六年的學習生活將要結(jié)束了，我們即將升入初中，即將離開母校，離開活潑可愛的同學，離開朝夕相處的老師。六年的小學時光，留給了我們多么美好的回憶。雖然您只教過我一年。但是，您對我的培養(yǎng)和教誨，我是永生不會忘懷的。

記得剛開學的時候，我們寫生字。我寫得字總是很難看，您就告訴我，這個該怎么寫，那個該怎么寫，這個撇要伸長一些，那個捺要寫得短一些。之后，我寫得字越來越好看，這和您的教導有很大的關(guān)系。

還記得上次期中考試時，我語文才考了七十多分。您就說：“這次怎么回事，這些題目不都是做過的嗎?你看你，這七十多分對于你來說就相當于不及格?！甭犃诉@些話我很難過。但事實如此，我錯的題目都是些基礎(chǔ)知識，那些都是因為我粗心大意而錯的。我知道老師您批評我是因為你還在關(guān)心我，而我卻辜負了您對我的期望。那一刻，我自責極了。

老師，您用微笑和關(guān)懷傳送著愛的信念和力量。老師您是辛勤的園丁，是默默無聞的春蠶。老師，您給我的印象是，即溫柔又威嚴，即平凡又偉大。老師您用滿腔熱血教我們懂得了淳樸，自信，充實，高尚。

老師，您為我們付出多少汗水和心血。而今，您的臉上又平添了幾道皺紋，您的頭上又多了幾根銀絲。老師請您放心，我絕不會辜負您的教誨，我會用優(yōu)異的成績來回報您對我的培育之恩。

祝您：

身體健康，工作順利!

裝修告示范文第9篇店鋪裝修合同書簡單模板

裝修合同就是為了房屋裝修而簽訂的合同。這個合同是依照《_合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的實際情況，在雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達成的協(xié)議。

甲方：xx有限公司

乙方：__________

甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據(jù)《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條裝修商鋪

本合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內(nèi)之層

號商鋪。

第二條裝修期限

裝修期限自年月日起至年月日止。

第三條裝修押金

乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。

第四條裝修條例

1、甲方有權(quán)對乙方提出的`商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。

2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。

3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。

6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置)，應經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設(shè)施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。

8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。

10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。

第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：

乙方：

負責人：

負責人：

裝修告示范文第10篇親愛的顧客朋友們：

真心的要對您們說聲抱歉，在短期內(nèi)一樓會大家?guī)砉饩€較暗的一面。

這是為什么呢?

原來啊，為了給親愛的顧客朋友們呈現(xiàn)靚麗的全新形象!

百貨一樓將會整體裝修、局部改造。

為了不影響您們的休閑及購物需求，我們的工作人員將會在晚間施工。

由于頂部改造給您們視覺帶來的不便，敬請諒解!

不過，我們準備了清涼的折扣回饋大家，

敬請關(guān)注!

裝修告示范文第11篇各位親愛的鄰居:

我是本棟*室的住戶，預計將于X年XX月XX日正式展開裝修，歷時約XX個月。

在此期間可能會給您帶來一些干擾和不便，特別是在裝修的前天左右，震動和噪音都會比較大，希望得到您和您家人的諒解。

在裝修期間，我會嚴格約束裝修公司，按點至點的作息時間進行施工，其他時間段不從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝修活動，以盡量減少對鄰居們的影響。

對于在裝修過程中對您產(chǎn)生的干擾和可能增添的麻煩，我深表歉意。俗話說“遠親不如近鄰”，希望能和您繼續(xù)保持融洽的鄰里關(guān)系。

裝修過程中您有任何問題和意見，請隨時和我取得。

聯(lián)系人:

祝:身體健康，家庭幸福!

裝修告示范文第12篇勿庸置疑，廣東集美公司的設(shè)計理念及水平，為我們的大廈畫龍點晴，贏得一片喝彩。他們并非理想主義的畫家，他們處理工程問題的能力，也是讓我非常敬佩的地方。但有些時候，由于不了解現(xiàn)場情況，通過電話、傳真或郵件的溝通，難免出現(xiàn)考慮不周的地方。此時，我就應該結(jié)合現(xiàn)場情況，優(yōu)化設(shè)計院所出的變更方案，及時加強溝通，而不是生搬硬套。

例如：大堂防風廳地面灰色人造石（三角形區(qū)域）如何分縫，由于我未結(jié)合現(xiàn)場，只是與許工進行了電話聯(lián)系，按許工所說尺寸下單明確，下料后才發(fā)現(xiàn)原來有更優(yōu)化、美觀的方案可以實施，十分遺憾。再如：室外廣場施工時，由于原設(shè)計人行道寬度為1950㎜，殘疾人通道原設(shè)計與人行道同寬，但由于現(xiàn)場受通風口寬度限制，無法保證原寬度，設(shè)計院認為三個殘疾人坡道寬度與通風口同寬（變窄），另一個保留1950㎜的寬度，我就照搬設(shè)計院的意見安排進行施工，但未想過四個坡道竟不在同一個平面上，導致施工后再進行剔鑿工作，出現(xiàn)這樣的錯誤，實在是因為自己做工作不動腦子，今后一定注意。

裝修告示范文第13篇（1）閣下/貴司確定裝修后，請您與裝修公司負責人在裝修開工前一個星期親臨管理處并提出裝修申請，將裝修公司資質(zhì)證書（加蓋公章）、施工期限、裝修內(nèi)容（包括住宅裝修設(shè)計圖、施工方案）等書面材料送至物業(yè)管理公司（如遇有需政府相關(guān)部門審核之部分須另行申請直至批準后方可進行）經(jīng)審核批準并領(lǐng)取裝修許可證后方能施工。若裝修公司或其員工有任何違約、疏忽或任意行為而引致物業(yè)公共設(shè)施或其他業(yè)主(住戶)利益受到損害，均由該業(yè)主(住戶)負責。故業(yè)主(住戶)在選擇裝修公司前必須考慮該裝修公司的資質(zhì)、聲譽及其可靠程度，應選聘具有良好信譽及資質(zhì)之裝修公司（在惠州市登記注冊，具有合法的營業(yè)執(zhí)照和裝修許可證，合法的施工執(zhí)照及特殊工種操作證）。

（2）物業(yè)的建筑結(jié)構(gòu)、承重墻、橫梁、支柱、上/下水管道、污水管道、電和煤氣進戶管線及空調(diào)室外機位置均不允許有任何改變，業(yè)主(住戶)裝修須留意切勿違xxx有關(guān)法規(guī)、條例及本物業(yè)區(qū)《臨時管理規(guī)約》，否則業(yè)主(住戶)的裝修申請將不予批準。

（3）若確實需要對局部平面、電、煤氣和給排水管線等有所改動，及加裝空調(diào)機等情況，須提供相關(guān)的`圖紙和施工說明，經(jīng)物業(yè)公司書面批準同意后方可開始施工。

裝修告示范文第14篇xxxx小區(qū)各施工單位：

為了做到夜間施工不擾民、降底施工噪音，建設(shè)、監(jiān)理發(fā)出聯(lián)合通知如下。

1.關(guān)于混凝土澆筑必須調(diào)整好澆筑的時間盡量安排在白天施工，砼澆筑前的自檢、報驗，嚴格按程序執(zhí)行，具體施工動態(tài)上報建設(shè)、監(jiān)理方。

2.每天晚22：00點，必須停止施工，嚴禁擾民，并報值班人員表。砼澆筑開盤時間由施工單位根據(jù)方量的大小自行安排。

3.大方量砼澆筑連續(xù)施工或特殊情況施工單位需提前3天向環(huán)保局提出申請，并報建設(shè)、監(jiān)理審批。

4.對混凝土攪拌、鋼筋加工區(qū)、木工加工棚等強噪聲設(shè)備及區(qū)域，以隔音棚或隔音罩封閉，實現(xiàn)降低噪音。

5.接到通知后，各項目部制定出切實可行的夜間施工及擾民措施，上報建設(shè)及監(jiān)理項目部。

xx房地產(chǎn)開發(fā)公司籌建處潤澤監(jiān)理公司第十三項目部信威監(jiān)理項目部

年3月10日

為進一步加強城市管理，確保廣大市民有一個舒適、健康的生活和工作環(huán)境，根據(jù)《xxx大氣污染防治法》《四川省灰霾污染防治辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照省環(huán)保督查及省衛(wèi)生縣城的有關(guān)要求。我局將對各種餐飲油煙擾民現(xiàn)象進行集中整治，現(xiàn)將有關(guān)事項通告如下：

一、餐飲企業(yè)(門店)必須按規(guī)定于8月10日前安裝油煙凈化設(shè)施，嚴禁油煙直排;

二、油煙凈化設(shè)施必須按照規(guī)定正常運行，沒有正常運行的視為油煙直排;

三、油煙經(jīng)過凈化處理后，經(jīng)由風管排出，在建筑物樓頂達標排放，且風管須經(jīng)防噪處理，不得噪音擾民;

四、對油煙直排行為將依據(jù)《xxx大氣污染防治法》從重從嚴處罰，同時責令停業(yè)整頓;

五、燒烤攤點推行無碳、低煙燒烤方式，并逐步規(guī)范至集中經(jīng)營攤區(qū)經(jīng)營，對不配合整改的攤點，依法取締。

請各經(jīng)營業(yè)主自覺遵守以上規(guī)定，歡迎廣大市民監(jiān)督和舉報違法違規(guī)行為，監(jiān)督舉報電話：

xxx

20xx年xx月xx日

親愛的鄰居：

你好！

你可能很奇怪：這幫家伙是誰啊，開口就是親愛的鄰居，可我怎么不記得小區(qū)里住著這樣的一群家伙呢？

是的，我們不是你物理意義上的鄰居。

我們是一群有著讓社區(qū)生活更美好、更溫暖愿景的，80年代出生的“大孩子”。

敢稱自己是“孩子”，是因為：我們懷揣著最簡單、最真實，卻又最理想化的夢想——改善鄰里關(guān)系，讓小區(qū)生活更有溫度；在越來越便捷的高科技時代，讓大家有機會回到80年代溫馨互助、充滿信任的鄰里社會去。

敢稱自己是“磚家”，是因為：我們參與創(chuàng)造了一個時代的新商業(yè)文明，改變了中國現(xiàn)代的商業(yè)結(jié)構(gòu)，讓買賣變得更加的簡單和容易，讓商品在全中國的流通變得那么不可思議。

從小生活在單位大院或是成長于鄉(xiāng)野村莊的我們，品嘗過端著飯碗到處串門“蹭”來的百家飯，擁有過一起瘋玩奔跑的小伙伴，感受過鄰居叔叔阿姨最親切的真實溫暖，這些都成為那個年代，屬于我們最美好的回憶

因此，我們才會更希望通過自身所掌握的能力，為小區(qū)間的鄰里關(guān)系做出我們竭盡全力所能得到的最大的`改變，美好的改變！

我們希望讓小區(qū)里鄰里間的信息流通更加高效和簡單：

當你希望找到靠譜的維修工、放心的保姆時，你的鄰居能給你經(jīng)過試用的有效信息；

當你希望跟自己的鄰居有更多的互動交往時，你們可以相約在周末享受烘焙、釣魚的樂趣；

當你希望為孩子找到一個靠譜的外語家教時，你們共享的信息可以更有效地找到適合的老師。

我們更希望讓小區(qū)里的鄰居相互信賴，相互協(xié)助：

遇到困難時，有人愿意伸出援助之手；面對問題時，大家愿意齊心協(xié)力去解決。

狄更斯在那本著名的《雙城記》里說過：

這是最美好的時代，這是最糟糕的時代。

正如：

我們生活在一個幸運的時代，三十年經(jīng)濟的高速增長，讓我們有了在都市扎根的機會，買了屬于自己的房子，享受了現(xiàn)代化的小區(qū)服務(wù)；我們也生活在一個悲哀的時代，同樣是三十年中國經(jīng)濟的高速增長，帶來的是房地產(chǎn)開發(fā)、舊房拆遷對原有部落經(jīng)濟的嚴重破壞，有了房子卻失去了溫暖的老鄰居。

我們生活在一個幸運的時代，三十年科技的高速發(fā)展，讓我們哪怕生活在一個遠離家鄉(xiāng)的城市，也可以隨時通過手機和軟件與家鄉(xiāng)的父母親友保持聯(lián)絡(luò)。我們也生活在一個悲哀的時代，同樣是三十年科技的高速發(fā)展，讓我們?nèi)笔Я颂嗾鎸嵣钪忻鎸γ鏈責峤涣鞯臋C會，我們每個人都在冷冰冰的手機里和父母親友交談。

作為70，80后的我們，一邊笑稱著自己是“大孩子”，一邊逐漸有了自己的孩子。

越來越多的身為父母的我們，在孩子身上投入自己畢生心血：

歷經(jīng)千難萬苦托人從海外購買正牌奶粉，付出一輩子的積蓄去購買一套學區(qū)房，托關(guān)系送錢讓孩子進入一所更好的學校，花更多的錢去買最好的有機食物給孩子吃......

而這其中最重要的精神培養(yǎng)，也就是孩子們從小成長的小區(qū)環(huán)境，卻往往被大家忽視了，更或者其實不是忽視，是大家已經(jīng)無能為力去改變的失望罷了。

我們生活的小區(qū)是孩子們出生和成長的地方，是孩子們性格和價值觀形成的地方。正是這個地方，讓他們感受到鄰里之間的友善，從而在成長中學會待人友善；正是這個地方，讓他們感受到歸屬感，從而對這個社會更加有責任感。

作為70，80后的我們，是當前社會主流人群。我們經(jīng)歷了中國單位小區(qū)和中國內(nèi)陸大遷徙時代。我們是最深刻感受鄰里文化變化的人。錯過這10年，當90年代，甚至00年代的人成為社會主流人群的時候，也許這個社會就沒有機會變回80年代溫馨互助、充滿信任的鄰里社會了。

今天，全體有鄰人站在這里，喊你一聲親愛的鄰居——是因為，我們真正把自己化身為你的鄰居：

以鄰居的名義，為我們共同的夢想，尋找更多有意愿去改變鄰里現(xiàn)狀的同道中人。

我們清楚的知道，能夠真正溫暖屬于我們自己小區(qū)的人一定不是所謂有鄰的“員工”，而是每一位真真實實生活在小區(qū)里的鄰里住戶們。

你們，也只有你們，是讓這個小區(qū)美好起來的唯一原因和動力。

今天，歷史給了我們這樣一個機會，如果我們不能抓住它，等我們年長的時候一定會后悔：后悔我們錯過了，最后溫暖自己，溫暖社會的機會。

這個機會不僅僅是給有鄰人，更多的是給予生活在社會大家庭里的每一位真實溫暖的鄰居。

敬禮！

XXX

20xx年XX月XX日

溫馨提示尊敬的各位業(yè)主:近日,物業(yè)客戶中心接到部分業(yè)主反映本棟樓上業(yè)主發(fā)出噪音擾民,為了維護鄰里之間的和諧,請該戶業(yè)主不要在休息時間段發(fā)出噪音,以免影響其他業(yè)主休息。***物業(yè)2016年9月8日文檔......

物業(yè)感謝您的理解與支持!小區(qū)噪音擾民溫馨提示小區(qū)噪音擾民標準2尊敬的全體住戶:您們好!近期有多位住戶反映小區(qū)噪音擾民嚴重,從居家而言,噪音擾民多數(shù)存在于午休或晚上休息時間。請正在裝修的住戶嚴格遵守施工時間,并盡量控制......

物業(yè)減少控制噪音溫馨提示_其它_工作范文_實用文檔尊敬的業(yè)主(住戶):目前小區(qū)大部分業(yè)主已裝修完畢并入住,為了大家有一個良好的居住環(huán)境,營造和諧的鄰里關(guān)系,XX廣場物業(yè)項目部在此提醒1、請您將伴奏樂,娛樂音量盡量調(diào)低,盡可能......

最新精選小區(qū)噪音擾民溫馨提示小區(qū)噪音擾民標準三篇。尊敬的業(yè)主/住戶:為創(chuàng)建一個舒適、文明、和諧、幸福的小區(qū),構(gòu)建和諧鄰里關(guān)系,應廣大業(yè)主需求,客服中心特別提示:1、大排量摩托車噪音擾民問題已經(jīng)引起群眾極度反感,希望駕駛此類......

業(yè)主家內(nèi)唱卡拉OK噪音擾民溫馨提示尊敬的業(yè)主(住戶)朋友:最近有部分業(yè)戶向物業(yè)服務(wù)中心投訴:反映小區(qū)內(nèi)有個別業(yè)主(住戶)作息時間段在家內(nèi)唱_卡拉OK_產(chǎn)生噪音污染,影響其它業(yè)戶的正常休息......

物業(yè)小區(qū)請勿高空拋物溫...1頁免費關(guān)于在小區(qū)內(nèi)文明燒紙錢...2頁免費小區(qū)內(nèi)國慶節(jié)的溫馨提示1頁免費小區(qū)內(nèi)禁止晾曬衣物的溫...2頁2下載券小區(qū)內(nèi)的各場景物業(yè)溫馨...4頁2下載券......

二:處理流程噪音擾民(施工、活動、寵物噪音等),該問題屬于物業(yè)相鄰關(guān)系的糾紛。1、用法規(guī)的手段來實施管理。比如制定《鄰里生活溫馨提示》明確業(yè)主的權(quán)利和義務(wù),將這些管理規(guī)定和相關(guān)法規(guī)在小區(qū)公告欄、微信公眾號、業(yè)主群、物業(yè)......

物業(yè)關(guān)于高考期間禁止噪音的溫馨提示篇一尊敬的各位業(yè)主:xxxx年高考在即,為保證廣大考生在高考期間有一個安靜的休息和學習環(huán)境,XXX小區(qū)物業(yè)服務(wù)處特提醒如下:1、裝修戶嚴格按照小區(qū)裝修管理規(guī)定:裝修時間嚴格控制在周一至周五按照......

xxxx小區(qū)各施工單位：

為了做到夜間施工不擾民、降底施工噪音，建設(shè)、監(jiān)理發(fā)出聯(lián)合通知如下。

1.關(guān)于混凝土澆筑必須調(diào)整好澆筑的時間盡量安排在白天施工，砼澆筑前的自檢、報驗，嚴格按程序執(zhí)行，具體施工動態(tài)上報建設(shè)、監(jiān)理方。

2.每天晚22：00點，必須停止施工，嚴禁擾民，并報值班人員表。砼澆筑開盤時間由施工單位根據(jù)方量的大小自行安排。

3.大方量砼澆筑連續(xù)施工或特殊情況施工單位需提前3天向環(huán)保局提出申請，并報建設(shè)、監(jiān)理審批。

4.對混凝土攪拌、鋼筋加工區(qū)、木工加工棚等強噪聲設(shè)備及區(qū)域，以隔音棚或隔音罩封閉，實現(xiàn)降低噪音。

5.接到通知后，各項目部制定出切實可行的夜間施工及擾民措施，上報建設(shè)及監(jiān)理項目部。

xx房地產(chǎn)開發(fā)公司籌建處潤澤監(jiān)理公司第十三項目部信威監(jiān)理項目部

XXX物業(yè)管理處

20xx年XX月XX日

xxxx年x月x日，xx區(qū)區(qū)長信箱就xxx家社區(qū)居民投訴xxx家西門擾民小賣店一事作出回復?；貜蛢?nèi)容如下：市民您好!

經(jīng)執(zhí)法局落實，前期執(zhí)法局針對上述問題已進行過清理，現(xiàn)在問題又出現(xiàn)了反復。接到來信后，執(zhí)法人員立即前往現(xiàn)場對小賣部店主進行了批評教育，嚴禁其夜間擾民行為，并依法下達了《責令限期改正通知書》，責令其于x月x日之前將占路臺球桌自行清理。若當事人在規(guī)定時間內(nèi)不自行清理，執(zhí)法部門將依法組織強制清理。同時，物業(yè)辦已要求物業(yè)公司加強與商店經(jīng)營者協(xié)商溝通，規(guī)范商店門口擺放秩序，避免再發(fā)生經(jīng)營擾民現(xiàn)象。感謝來信。

截至xxxx年x月x日，上述違法行為依舊存在，執(zhí)法部門應當依法組織強制清理。

xxxx年x月x日

1、創(chuàng)建和諧，我們做得更好！—鼎盛天成裝飾裝修。

2、相信我們，我們只求更好。

3、唯美追求，綠色裝修。

4、野狼執(zhí)著美的生活。

5、為你的滿意，團結(jié)執(zhí)著誓不停止。

6、源于執(zhí)著奔放，釋放美的根基。

7、飛星傳藝，飾美心家。

8、輕松生活，美星裝修。

9、裝點世界，留下完美印象。

10、好裝修，數(shù)美星。

11、選擇佳藝，呵護您家。

12、美家美戶，美星裝修。

13、這不是裝修，這是藝術(shù)品！

14、創(chuàng)造流行，野狼裝飾。

15、低價不失高貴，質(zhì)優(yōu)更顯風范。

16、北京元洲裝飾——家品質(zhì)，更舒適！

17、未來，我創(chuàng)！—鼎盛天成裝飾裝修。

18、適合各種人士的口味。

19、綠色裝修，美星領(lǐng)秀。

20、我們都是魔術(shù)師。

21、重回自然美，鼎盛天成幫您實現(xiàn)。

22、鼎盛天成，您美好舒適的工作生活環(huán)境締造者！

23、心隨環(huán)境而變，為你打造心的空間。

24、用我奔放情，飾你智慧心。

25、塑造經(jīng)典裝飾，提高人居環(huán)境！

26、居住改變中國，科屹改變生活。

27、選擇佳藝，愛上家的感覺。

28、每次收工，()這里就多一個家。

29、用野性裝點生活。

30、美星，美到心動。

31、廣東星藝裝飾有限公司——星藝質(zhì)量錘，砸出來的經(jīng)典。

32、裝點世界留下完美印象。

33、美星好，裝修勝江南。

裝修告示范文第15篇親愛的媽媽：

您好!

可能你會很奇怪吧，每天都會見面的女兒會給您寫信。但是，我想告訴你的是，女兒已經(jīng)長大了，希望您能多多陪陪我好嗎?

媽媽，因為您和爸爸長年累月的吵架，導致我現(xiàn)在非常的叛逆。而就在去年，我五年級時，學習成績一落千丈。您也對我失望極了。當時，我便在心里暗暗的做下決定，我一定不能再讓您失望，六年級，我一定要您的臉上露出自豪的笑容。

但是，媽媽，現(xiàn)在，一眨眼的時間，半年多的時間過去了，我也在自己半個學期的努力下，奪得了全班第一名的好成績。當時，我恨不得立馬飛到您的身邊，讓您看到您的女兒懂事了。可是，事不如愿，我回家后，家中是冰涼涼的一片，桌子上放著一張紙條，上面寫著叫我自己吃飯。媽媽，女兒雖然長大了，但我也不過12歲啊，我也需要父母的呵護，疼愛啊!

后來，您回家了，看到了我放在桌子上的卷子，上面是老師對我半學期努力的欣慰。可是，您卻說出了一句：不爭氣!媽媽，您知道您說出這句話時，女兒心中是多么多么的疼啊!因為我努力了這么久，只不過是為了您的一句贊嘆啊!

媽媽，女兒寫到這兒已經(jīng)寫不下去了?，F(xiàn)在，女兒已經(jīng)淚眼朦朧了，女兒寫不下了。媽媽，女兒不期望什么高貴的，女兒只希望媽媽您能夠看到自己的努力。媽媽，您關(guān)心一下女兒好嗎?

媽媽：女兒祝您永遠年輕，快樂!

您的女兒：沙婧

裝修告示范文第16篇答辯人(原審原告)：環(huán)境工程有限公司

住所地：xx省xx市xx區(qū)路號。

法定代表人：李該公司總經(jīng)理

被答辯人(原審被告)：吳，男，漢族，生于1x年x月13日，住xx省xx市惠濟區(qū)南陽路1號3x號樓號，身份證號：。

被答辯人(原審被告)：陳，男，漢族，生于1xx5年12月2x日，住xx省xx市衛(wèi)濱區(qū)高村路2x號附5x號，身份證號。

被答辯人(原審被告)：電力清洗有限公司

住所地：xx省xx市xx區(qū)金杯路x號院x號樓x層x號

法定代表人：陳該公司董事長

答辯事由：上列三被答辯人就xx省襄陽市中級人民法院[x3]鄂襄陽中知民第x2號民事判決書(以下簡稱“原審判決”)分別提出了“民事上訴狀”，鑒于其主要上訴理由基本相同，故一并予以答辯。

答辯請求：三被答辯人在其“民事訴狀”中提出的上訴理由,既無事實基礎(chǔ)，又無法律依據(jù)，其上訴請求是不能成立的，請求依法予以駁回;原審判決認定事實清楚，判決主文合法有據(jù)，請求依法維持原審判決。

答辯理由：

一、原審判決認定答辯人的“技術(shù)信息及經(jīng)營信息”屬于“商業(yè)秘密”，事實清楚，論證有據(jù)，符合法律規(guī)定。

三被答辯人在其“上訴狀”中口徑一致地訴稱：“一審判決認定被上訴人(即指答辯人——答辯人注，下同)的‘技術(shù)信息及經(jīng)營信息’構(gòu)成商業(yè)秘密，上訴人及其他二被告行為侵犯了被上訴人商業(yè)秘密缺乏基本事實支持，認定事實錯誤。”是完全不顧事實的，是不能成立的。

第一，答辯人的“商業(yè)秘密”之“秘密點”及其載體是清楚、明白的。既有法律依據(jù)，又有證據(jù)支撐。

《_反不正當競爭法》第十條第三款規(guī)定，“本條所稱的商業(yè)秘密，是指不為公眾所悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。”

從“技術(shù)信息”的角度講，答辯人的“電廠汽輪機組潤滑油管路系統(tǒng)化學清洗工程技術(shù)”(簡稱“清洗技術(shù)”)，其秘密點為：該清洗技術(shù)以表面活性有機化合物清洗制劑為主體，在對電廠發(fā)電機組潤滑管路的沖洗過程中采用外部設(shè)置大流量清洗泵，連通被沖洗的管路設(shè)備，形成一個閉式循環(huán)沖洗系統(tǒng)，配之以獨特的沖洗工藝，將管道內(nèi)污垢油垢分解和剝離而清除掉。本沖洗技術(shù)在沖洗過程中不會對設(shè)備產(chǎn)生腐蝕和損傷、廢液排放，對生態(tài)環(huán)境不產(chǎn)生污染。該技術(shù)信息載體有x1年x月11日荊州市科技情報局的《xx省科技成果鑒定查新報告書》，該報告書結(jié)論為：經(jīng)檢索，國內(nèi)尚未見有與委托課題創(chuàng)新要點相同的文獻報道。此為載體一;

載體二：x1年x月21日，荊州市科學技術(shù)委員會出具了荊科鑒字(x1)第號《科學技術(shù)成果鑒定書》，認定該清洗技術(shù)為科學技術(shù)成果，其密級為二級。

載體三：xx省科學技術(shù)廳經(jīng)審查,認定“清洗技術(shù)”為xx省重大科學技術(shù)成果，并頒發(fā)了《xx省重大科學技術(shù)成果證書》。

從與“清洗技術(shù)”相匹配的“實而行之”的“輔助技術(shù)信息”和“經(jīng)營信息”的角度講，還包括與“清洗技術(shù)”密不可分的“專用活性劑配方”、“清洗技術(shù)規(guī)范的商務(wù)文本”等，這些都具有商業(yè)秘密的法定屬性。因為國家工商局曾發(fā)文稱：商業(yè)秘密包括：①設(shè)計程序;②產(chǎn)品配方;③制作工藝;④制作方法;⑤管理決竅;⑥客戶名單;⑦貨源情報;⑧產(chǎn)銷策略;⑨招投標中的標底及標書內(nèi)容等。

就“經(jīng)營信息”的載體而言，還有原告xx公司創(chuàng)作編制的《技術(shù)規(guī)范書》、標書文本、報價單等。對此，在原審過程中答辯人提交的證據(jù)十六(諸如xx公司與襄陽電廠簽訂的“工程項目合同”、“技術(shù)措施”、“施工記錄”)，對這方面予以證實。

第二，原審判決關(guān)于答辯人之“技術(shù)信息”、“經(jīng)營信息”屬于“商業(yè)秘密”的認定，是合情合理合法的，論證充分講理。

一是原審判決在其“分析評判”中認為的作為答辯人的清洗工藝之輔助技術(shù)，諸如清洗泵制作技術(shù)、清洗劑之配方技術(shù)、清洗技術(shù)規(guī)范等以及答辯人公司的經(jīng)營信息，諸如客戶網(wǎng)絡(luò)、工程項目報價等專利權(quán)利證書尚未予以披露，并不為公眾知悉。這些輔助技術(shù)和經(jīng)營信息，屬于法定的“商業(yè)秘密”的范疇。

二是原審判決以答辯人與吳、陳簽訂的勞動合同條文中涉及的具體的保密內(nèi)容為據(jù)，認定答辯人對自己的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，采取了一定的保密措施，既合法又有據(jù)。

三是原審判決以答辯人公司提交的業(yè)務(wù)合同，多份生效判決文書確認的陳等長期、連續(xù)侵權(quán)事實為據(jù)，認定答辯人的“技術(shù)信息”和“經(jīng)營信息”能夠給答辯人帶來“經(jīng)濟利益及具有實用性”，是有根有據(jù)的。

顯然，原審判決從“不為公眾所知悉，采取了相應保密措施，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益”三個方面“論證、評析”了答辯人的“技術(shù)信息”、“經(jīng)營信息”屬于“商業(yè)秘密”，是符合法條明文規(guī)定的。

第三，從實證的角度講，答辯人在長期的業(yè)務(wù)實務(wù)中制訂“技術(shù)規(guī)范”、“專用商務(wù)合同文本”等，是自己獨立創(chuàng)制的，是符合“商業(yè)秘密”的法定要件的。

一是答辯人的清洗技術(shù)具有“不為公眾所知悉”的特征，答辯人之清洗技術(shù)的研制始于1xx3年，經(jīng)過多年的實驗、實踐、探索、總結(jié)，形成了較為成熟的技術(shù)成果。在x1年x月11日，荊州市科技情報局經(jīng)過鑒定、數(shù)據(jù)檢索查新，作出了《鑒定查新報告書》。該報告書稱：“經(jīng)檢索，國內(nèi)尚未見有與委托課題創(chuàng)新要點相同的文獻報道?！笨梢?，答辯人所研制的清洗技術(shù)，具有“不為公眾所知悉”的特征。

二是，答辯人所研制的清洗技術(shù)，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益。

x1年x月15日

，荊州市科學技術(shù)委員會對答辯人的清洗技術(shù)作出《科學技術(shù)成果鑒定書》。該鑒定書稱：“該技術(shù)突破了常規(guī)的酸洗、堿洗、有機溶劑清洗等所帶來的成本高、耗時長、洗滌率低的弊端，在國內(nèi)電廠汽輪發(fā)電機組潤滑油管路系統(tǒng)清洗領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先水平?！?/p>

該鑒定還稱：“該技術(shù)在國內(nèi)電力系統(tǒng)八家電廠的潤滑油管路系統(tǒng)清洗中得到了實際應用，收到了較好的經(jīng)濟效益和社會效益，具有廣闊的應用前景?！?/p>

x1年1x月，xx省科學技術(shù)廳給答辯人頒發(fā)了《xx省重大科學技術(shù)成果證書》。該證書載明：“經(jīng)登記審查，認定你單位參加完成的該項成果為xx省重大科學技術(shù)成果，特發(fā)此證?！?/p>

可見，答辯人的清洗技術(shù)能給作為權(quán)利人的答辯人帶來經(jīng)濟效益，這是不爭的客觀存在。

在長期的實施、實驗過程中，答辯人自主研發(fā)了清洗技術(shù)，開發(fā)了專用活性劑“配方”、創(chuàng)作了清洗技術(shù)規(guī)范的技術(shù)文本。根據(jù)國家工商行政管理局發(fā)布的《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》第二條規(guī)定：“技術(shù)信息和經(jīng)營信息，包括設(shè)計程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產(chǎn)銷策略、招投標中的標底及標書內(nèi)容等信息?！?/p>

可見，答辯人在實踐中自行創(chuàng)作而編撰的《技術(shù)規(guī)范書》以及象襄陽電廠這類特殊的客戶名單，也屬于法定的“商業(yè)秘密”范疇。這些“商業(yè)秘密”能夠給權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，也是確確實實的、真真切切的。

三是答辯人對自己的“清洗技術(shù)”等“商業(yè)秘密”采取了相應的保密措施。

答辯人擁有的“清洗技術(shù)”，既未公開，也不能從公開渠道直接獲取，上引查新報告書證實：“經(jīng)檢索，國內(nèi)尚未見有與委托課題創(chuàng)新要點相同的文獻報道?！睂嶋H上，答辯人從來沒有向任何人轉(zhuǎn)讓過自己的清洗技術(shù)，也從來沒有向任何人公開部分或者全部有關(guān)清洗技術(shù)的資料。不僅如此，答辯人為了防止自己的商業(yè)秘密流入“公關(guān)口”渠道，在與自己招聘的員工的勞動合同中，訂立了相應的保密條款。原告與被告吳、陳簽訂的勞動合同，明確約定了他們負有保守原告商業(yè)秘密的保密義務(wù)。

顯然，大量的客觀證據(jù)證明：答辯人不僅在主觀上對自己“商業(yè)秘密”的保護給予了充分注重，而且客觀上也采取了適當?shù)谋Ｃ艽胧?/p>

以上充分證實：答辯人研發(fā)的清洗技術(shù)及在付諸實施過程研制的配方比率、在商務(wù)業(yè)務(wù)中創(chuàng)作的技術(shù)規(guī)范書、客戶名單等，均是符合法定的“商業(yè)秘密”的構(gòu)成要件的。

二、原審判決認定三被答辯人的行為侵犯了答辯人的“商業(yè)秘密”，既有事實基礎(chǔ)，又有法律依據(jù)，是完全正確的。

《_反不正當競爭法》第1x條規(guī)定，“違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密的。第三人明知或者應當知道前款所列違法行為，獲取使用或者披露他人的商業(yè)秘密，視為侵犯商業(yè)秘密?！本唧w到本案來講，三被答辯人侵犯了答辯人商業(yè)秘密的事實，是客觀存在的。其理由為：

第一，吳侵犯答辯人“商業(yè)秘密”是有證據(jù)予以證實的。在原審過程中，答辯人提交的“證據(jù)四”(答辯人與吳勞動合同)、證據(jù)六(答辯人提交的《承攬合同》等業(yè)務(wù)合同)，以及案外人代洪章在關(guān)沮派出所的陳述，崇文派出所對胡秀麗的詢問筆錄，關(guān)沮派出所出具的《關(guān)于吳身份情況調(diào)查的說明》，答辯人提交的被告x公司與深能電力公司簽訂的有“代洪漳”署名的業(yè)務(wù)合同書，加上陳在原審提交的專利證書之申請人聯(lián)署有“代洪章”。布列的這一系列證據(jù)形成一個具有邏輯聯(lián)系的“證據(jù)鏈”。這系統(tǒng)的“證據(jù)鏈”能證實：吳曾在答辯人處從事清洗、策劃工作，且在勞動合同期限內(nèi)，從答辯人處“不辭而別”，與陳、x公司配合，從事了與答辯人單位經(jīng)營相同的清洗業(yè)務(wù)，實施了侵犯答辯人“商業(yè)秘密”的侵權(quán)行為。

第二，陳、吳曾經(jīng)是本案答辯人的員工。陳、吳在答辯人處工作期間，完全知悉答辯人的商業(yè)秘密。尤其是被答辯人陳在答辯人處工作期間，長期擔任清洗工程部負責人，先后參與了答辯人單位承擔的大唐洛陽有限公司、商丘裕東發(fā)電有限責任公司等單位的潤滑油管路沖洗工程。陳、吳離開原告單位后，公然違反與答辯人在勞動合同中規(guī)定的保密約定，實施了侵犯答辯人商業(yè)秘密的侵權(quán)行為。

第三，x年3月3x日沙市區(qū)人民法院()沙民初字第xx1號生效判決書確認的事實證實：被答辯人陳于x年初離開答辯人單位后，先后在荊州市三雄科技發(fā)展公司(以下簡稱三雄公司)、平頂山電力設(shè)備有限公司(以下簡稱平頂山xx公司)工作期間，陳與三雄公司、平頂山xx公司共同侵犯答辯人商業(yè)秘密，并且，該判決書對侵權(quán)人給予了判令賠償?shù)姆芍撇?。然而，陳無視法院判決的權(quán)威，視法律為兒戲，直至目前，其侵權(quán)行為一直處于持續(xù)不斷的狀態(tài)。

最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第九條規(guī)定：“已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確定的事實，”“當事人無需舉證證明?！?/p>

第四，x年1月x日，以陳為“法定代表人”，在x市登記成立了“電力清洗有限公司”(以下簡稱x公司)。x公司登記成立后，被答辯人吳假冒“代洪漳”，印制“xx公司”總經(jīng)理名片，而實為x公司法定代表人的陳印制“xx公司”工程部經(jīng)理的名片，在深能和合電力(河源)有限公司(x年x月)、黃石電廠(x1年5月)、襄陽電廠(x1年x月)、寧夏大唐國大壩電廠(x1年x月)承攬清洗施工業(yè)務(wù)，侵犯了答辯人的商業(yè)秘密，使答辯人蒙受了很大的經(jīng)濟損失。

最高人民法院(x3)民提第1x號《民事判決書》在其“本院認為”一節(jié)認為：“……x公司指控的侵權(quán)行為是，吳詳林和陳使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密，以及陳作為法定代表人的鄭洲xx公司明知陳和吳詳林的非法行為仍然使用他人商業(yè)秘密的行為。”

事實清楚地證實：三被答辯人侵犯答辯人商業(yè)秘密的事實是清楚的，證據(jù)是充分確實的。

原審判決在其“分析評判”一節(jié)用較大篇幅，對三被答辯人是構(gòu)成侵權(quán)，作了有理有據(jù)，充分講理的“評判”，既符合本案的客觀真實，又符合法律明定，是完全正確的。而三被答辯人在其上訴狀_同聲稱的“一審判決認定上訴人及其他被告行為侵犯了被上訴人商業(yè)秘密缺乏基本事實支持，屬于事實認定錯誤”，是不顧本案客觀事實的，是完全不能成立的。

三、原審判決關(guān)于三被答辯人承擔連帶賠償責任以及確定的賠償數(shù)額，既符合本案客觀案情，又符合法律規(guī)定。

被答辯人吳、陳在答辯人處工作期間，知悉和掌握了答辯人的商業(yè)秘密。他們倆人離職后，違反法律明定和勞動合同的約定，實施了侵犯答辯人商業(yè)秘密的侵權(quán)行為，而由陳擔任法定代表人的x公司持續(xù)實施侵權(quán)行為，是侵犯答辯人商業(yè)秘密之侵權(quán)行為的共同侵權(quán)人，根據(jù)《民法通則》第13x條之規(guī)定，“二人以上共同侵權(quán)造成他人損害的，應當承擔連帶責任?！薄肚謾?quán)責任法》第x條規(guī)定，“二人以上共同實施侵權(quán)行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任。”

答辯人在其訴狀中布列了三被答辯人利用陳、吳在答辯人處工作期間獲取的“商業(yè)秘密”，先后承接了河源公司、黃石電廠、襄陽電廠、寧夏大唐國際大壩電廠等四家單位的清洗施工業(yè)務(wù)。

對上列四家單位的其中三家的業(yè)務(wù)工程價款的情況，答辯人曾申請荊州中院依法進行了調(diào)查取證，在原審開庭過程中也予以了“質(zhì)證”：河源公司2x萬元，襄陽公司1x萬元、張家口2x萬元、黃石1x萬元，共計xx萬元，按照本案所涉有關(guān)生效判決書確定的清洗工程利潤率.5x%來計算損失數(shù)額，也是持之有據(jù)的。

《最高人民法院關(guān)于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第1x條規(guī)定：“確定反不正當競爭法第1x條規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權(quán)的損害賠償?shù)姆椒ㄟM行，……”。

《專利法》第x5條規(guī)定：“侵犯專利的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定，實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照專利許可使用費的倍數(shù)合理確定，賠償數(shù)額還應當包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。

權(quán)利人的損失、侵權(quán)人的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償?！?/p>

具體到本案來講，尤其是被答辯人陳，根據(jù)生效法院判決書確認的“事實”，從他離開答辯人單位后，便先后一直持續(xù)不斷地與李新初、荊州三雄科技發(fā)展有限公司，在實施侵犯答辯人商業(yè)秘密的侵權(quán)行為。x年12月13日荊州中院作出[]鄂荊中民四終字第號民事判決書后，不僅不停止侵害，而且又先后在平頂山，在注冊同名的“”公司，和吳一起變換住所、變換注冊地，假冒他人身份證，遮人眼目地繼續(xù)施行侵害行為。這充分證實：本案被答辯人陳、吳根本無視法院判決的權(quán)威，視法律為兒戲，理應給予其懲罰性的賠償制裁。

原審判決關(guān)于訴訟費用的負擔判令以及判令被答辯人承擔答辯人聘請的訴訟代理人律師服務(wù)費一萬元，也是合理的。

對此，_頒行的《訴訟費用交納辦法》第2x條規(guī)定：“訴訟費用由敗訴方負擔，勝訴方自愿承擔的除外?！标P(guān)于因訴訟需要而合理支出的實際開支及聘請律師代理訴訟的服務(wù)費用，由敗訴方負擔，也應當是應然之理。

以上證實：原審判決判令三被答辯人停止侵權(quán)，并且連帶承擔賠償答辯的人的41萬元的損失，既合情合理，又符合法律規(guī)定。

綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，判決主文公正合理，應當依法予以維持;三被答辯人在其上訴狀中提出的上訴理由不能成立，其上訴請求，依法應當予以駁回。

xx省高級人民法院

答辯人：環(huán)境工程有限公司

x5年12月15日

裝修告示范文第17篇1.為履行第三條的承諾的目的，附件一所列任一締約方可以向任何其它此類締約方轉(zhuǎn)讓或從它們獲得由任何經(jīng)濟部門旨在減少溫室氣體的各種源的人為排放或增強各種匯的人為清除的項目所產(chǎn)生的減少排放單位，但：

(a)任何此類項目須經(jīng)有關(guān)締約方批準;

(b)任何此類項目須能減少源的排放，或增強匯的清除，這一減少或增強對任何以其它方式發(fā)生的減少或增強是額外的;

(c)締約方如果不遵守其依第五條和第七條規(guī)定的義務(wù)，則不可以獲得任何減少排放單位;

(d)減少排放單位的獲得應是對為履行依第三條規(guī)定的承諾而采取的本國行動的補充。

2.作為本議定書締約方會議的《公約》締約方會議，可在第一屆會議或在其后一旦實際可行時，為履行本條、包括為核查和報告進一步制訂指南。

3.附件一所列一締約方可以授權(quán)法律實體在該締約方的負責下參加可導致依本條產(chǎn)生、轉(zhuǎn)讓或獲得減少排放單位的行動。

4.如依第八條的有關(guān)規(guī)定查明附件一所列一締約方履行本條所指的要求有問題，減少排放單位的轉(zhuǎn)讓和獲得在查明問題后可繼續(xù)進行，但在任何遵守問題獲得解決之前，一締約方不可使用任何減少排放單位來履行其依第三條的承諾。

裝修告示范文第18篇各位選民：

20xx年是我市市鄉(xiāng)_換屆選舉年。根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和市換屆選舉時間安排，我市市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))_換屆選舉工作同步進行，市鄉(xiāng)人大代表的選舉在20xx年10月14日進行。這次市鄉(xiāng)人大換屆選舉，是全市百萬人民政治生活中的一件大事，是發(fā)展社會主義民主政治、建設(shè)社會主義政治文明的一次重要實踐。做好這次換屆選舉工作，對于鞏固黨的執(zhí)政地位、加強基層國家_建設(shè)、保障人民當家作主、發(fā)展社會主義民主政治、推動我市改革發(fā)展穩(wěn)定，都具有十分重要的意義?！稇椃ā芬?guī)定：凡年滿18周歲的公民，不分民族、種族、性別、職業(yè)、家庭出身、宗教信仰、教育程度、財產(chǎn)狀況、居住期限都有選舉權(quán)和被選舉權(quán)(被依法剝奪政治權(quán)利的人除外)。因此，每位選民都要充分認識這次市鄉(xiāng)人大換屆選舉的重要性，以主人翁的態(tài)度和高度負責的精神，積極參加換屆選舉的各項活動。

參加選舉既是一項光榮的政治任務(wù)，也是一種義不容辭的社會職責。希望廣大選民以高度的政治責任感和使命感，充分行使民主權(quán)利，認真投下莊嚴而神圣的一票，選舉出自己滿意并能代表選民行使管理國家和社會事務(wù)權(quán)利的人大代表。

我們相信，只要堅持黨的領(lǐng)導，充分發(fā)揚民主，嚴格依法辦事，在全市廣大選民的積極參與下，這次換屆選舉工作一定會取得圓滿成功!

**市鄉(xiāng)換屆選舉委員會

裝修告示范文第19篇各相關(guān)部門要加大對違法違規(guī)餐飲服務(wù)單位的整治力度，本著整改為主，處罰為輔的原則，清理整治餐飲服務(wù)單位違法違規(guī)行為。

x.重點整治問題

目前,我市違規(guī)餐飲企業(yè)(單位)涉氣存在的問題，主要在選址不當、設(shè)施不完善、煙氣混排、油煙(異味)擾民、運維異常等x方面。

(x)選址不當。xxxx

年x月x日新《大氣法》實施之后，選址在居民住宅樓、未配套設(shè)立專用煙道的商住綜合樓以及商住綜合樓內(nèi)與居住層相鄰的商業(yè)樓層內(nèi)等新建、改建、擴建產(chǎn)生油煙、異味、廢氣的餐飲服務(wù)項目。(注：“商住綜合樓”指商業(yè)和居住混合的建筑，“商住綜合樓內(nèi)與居住層相鄰的商業(yè)樓層”指與居住層相毗鄰、相連接的樓層)

(x)設(shè)施不完善。餐飲服務(wù)單位廚房的爐灶、蒸箱、烤

爐(箱)等加工設(shè)施上方未設(shè)置集氣罩、未安裝油煙凈化設(shè)施、安裝油煙凈化設(shè)施未置于油