電工承攬合同格式

電工承攬合同格式合同編號：__________鑒于委托方有權進行電工工程項目的建設，并且需要承攬方提供相應的電工承攬服務，經雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實、信用的原則，就委托方委托承攬方提供電工承攬服務事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預算：____________________第二條承攬范圍和義務2.1承攬方應按照委托方的要求，完成上述工程的電工承攬工作，包括但不限于：（1）提供合格的電工技術人員；（2）按照約定的時間和質量要求完成工程；（3）負責工程的安全、質量、進度等方面的控制和管理；（4）負責工程所需材料的采購和保管；（5）接受委托方的監(jiān)督和檢查；（6）承擔約定范圍內的保修責任。2.2承攬方應確保其提供的電工技術人員具備相應的資格和技能，并遵守國家和地方的法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.3承攬方應按照約定的時間和質量要求完成工程，如有特殊情況需要延期，應提前向委托方提出申請，并征得委托方的同意。2.4承攬方應負責工程所需材料的采購和保管，確保材料質量符合國家和行業(yè)標準，并按照約定的時間提供給委托方。2.5承攬方應接受委托方的監(jiān)督和檢查，對委托方提出的問題和改進意見及時進行整改。2.6承攬方應承擔約定范圍內的保修責任，確保工程在使用過程中的安全和穩(wěn)定。第三條合同價格及支付方式3.1委托方應按照本合同約定的價格支付承攬方合同價款。合同價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2支付方式如下：（1）委托方自本合同簽訂之日起五個工作日內，向承攬方支付合同價款的__________%；（2）工程驗收合格后，委托方再向承攬方支付合同價款的__________%；（3）剩余的__________%作為質量保證金，待工程保修期滿后無質量問題，由委托方支付給承攬方。3.3承攬方應提供合法的稅務發(fā)票，委托方按照約定時間支付合同價款。第四條工程驗收及保修4.1工程完成后，承攬方應按照國家和行業(yè)的驗收標準進行自檢，并向委托方提供驗收申請。4.2委托方應在接到驗收申請后的七個工作日內組織驗收，確認工程質量符合約定標準的，予以驗收合格。4.3工程驗收合格后，委托方應按照本合同約定的支付方式支付合同價款。4.4工程保修期限為：自工程驗收合格之日起__________年。在保修期限內，因工程質量問題導致的故障，承攬方應負責及時修復，并承擔修復費用。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同價款的__________%。5.2承攬方未按照約定的時間和質量要求完成工程的，委托方有權要求承攬方支付逾期違約金，逾期違約金為本合同價款的__________%每日。5.3委托方未按照約定時間支付合同價款的，承攬方有權要求委托方支付逾期違約金，逾期違約金為本合同價款的__________%每日。第六條爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權代表（簽名）：__________授權代表（簽名）：__________簽訂日期：________________一、附件列表：1.電工承攬合同格式2.工程設計圖紙3.工程預算明細4.電工技術人員資格證明5.材料采購清單6.工程驗收報告7.保修條款明細8.違約金計算公式9.訴訟管轄法院證明10.授權代表身份證明二、違約行為及認定：1.承攬方未按照約定的時間和質量要求完成工程2.委托方未按照約定時間支付合同價款3.承攬方提供的電工技術人員不具備相應資格4.工程材料質量不符合約定標準5.工程存在重大質量問題，未通過驗收6.承攬方在保修期內未履行保修責任7.任何一方違反合同其他約定導致合同無法履行三、法律名詞及解釋：1.電工承攬合同：指承攬方按照委托方的要求，提供電工技術服務，完成特定工程的合同。2.合同價款：指雙方約定的，委托方支付給承攬方的，作為電工承攬工程的對價的金額。3.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的懲罰性賠償。4.保修期：指工程驗收合格后，承攬方對工程承擔質量保證責任的期限。5.違約行為：指違反合同約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：提前做好時間規(guī)劃，確保工程按期完成。2.工程質量問題：嚴格按照設計和驗收標準進行施工，及時整改。3.材料供應問題：提前采購并儲備所需材料，確保工程順利進行。4.人員配備不足：合理配置人力資源，確保電工技術人員充足。5.付款拖延：明確付款時間節(jié)點，加強雙方溝通與協(xié)調。6.爭議解決：充分了解合同條款，發(fā)生爭議時及時協(xié)商