2024版干掛外墻施工合同資料下載大全

2024版干掛外墻施工合同資料大全合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系電話(huà)：地址：聯(lián)系電話(huà)：鑒于甲方為干掛外墻施工項(xiàng)目的發(fā)包方，乙方為干掛外墻施工項(xiàng)目的承包方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承攬甲方干掛外墻施工項(xiàng)目相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱(chēng)：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：乙方負(fù)責(zé)按照甲方的要求完成干掛外墻施工項(xiàng)目的施工、驗(yàn)收及保修等工作。二、合同價(jià)格2.1本工程合同總價(jià)為人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元。2.2乙方在合同簽訂后三天內(nèi)，向甲方提交施工預(yù)算，經(jīng)甲方確認(rèn)后，作為合同的組成部分。2.3乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的預(yù)算進(jìn)行施工，如乙方自行調(diào)整預(yù)算，需提前征得甲方書(shū)面同意。三、合同工期3.1合同工期為_(kāi)_________天。自開(kāi)工之日起算，至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。3.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)按照甲方要求支付違約金。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程竣工后，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的，甲方支付合同價(jià)款。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。五、付款及結(jié)算5.1甲方按照工程進(jìn)度支付乙方工程款，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后三天內(nèi)，支付乙方合同總價(jià)款的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，支付乙方合同總價(jià)款的30%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，支付乙方合同總價(jià)款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方一次性支付給乙方。5.2乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行支付。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定工期完成施工的，應(yīng)按照甲方要求支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每延誤一天，違約金為合同總價(jià)款的0.5%。6.2乙方施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方應(yīng)承擔(dān)整改費(fèi)用，并支付甲方因此造成的損失。6.3甲方未按照約定支付工程款的，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并按照實(shí)際停工天數(shù)向甲方追討違約金。七、爭(zhēng)議解決7.1本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工圖紙和技術(shù)要求2.施工預(yù)算明細(xì)表3.工程進(jìn)度計(jì)劃表4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求5.付款憑證和轉(zhuǎn)賬記錄6.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7.保修條款和相關(guān)證明文件8.變更訂單或補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.工期延誤：未按照合同約定的工期完成施工。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量不符合約定的情況。3.付款延遲：甲方未按照約定的付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程款。4.變更未批準(zhǔn)：乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意，擅自調(diào)整預(yù)算或施工方案。5.質(zhì)保金扣除：工程竣工驗(yàn)收合格后一年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方未能解決。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.干掛外墻施工：一種建筑外墻裝飾和保護(hù)的施工方法，通過(guò)金屬掛件將裝飾板材固定在墻體上。2.合同總價(jià)：雙方約定的工程完成所需支付的全部費(fèi)用。3.違約金：違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金。4.質(zhì)保金：為確保工程質(zhì)量，保留部分合同款項(xiàng)作為保修期的質(zhì)量保證金。5.工程驗(yàn)收：對(duì)完成的工程進(jìn)行檢查，以確認(rèn)其是否符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：提前制定合理的施工計(jì)劃，確保各項(xiàng)工程按計(jì)劃進(jìn)行。如遇不可抗力因素導(dǎo)致延誤，及時(shí)溝通協(xié)商，調(diào)整施工計(jì)劃。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)整改，并追究相關(guān)人員責(zé)任。3.付款延遲：甲方應(yīng)按時(shí)支付工程款，如遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，協(xié)商付款事宜。4.變更未批準(zhǔn)：乙方在施工過(guò)程中如需調(diào)整預(yù)算或施工方案，應(yīng)提前向甲方提交申請(qǐng)，待甲方批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。5.質(zhì)保金扣除：如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修或更換，直至符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類(lèi)建筑物的外墻干