森林公園工程施工合同書(2024版)

森林公園工程施工合同書(2024版)合同編號：__________森林公園工程施工合同書（2024版）甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、工程概況1.1本項目位于__________，占地面積約為__________平方米，主要包括__________等設(shè)施的升級改造。1.2工程總投資約為__________元，其中不含乙方施工費用。1.3工程質(zhì)量要求符合__________等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。二、工程內(nèi)容2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求，完成本項目范圍內(nèi)的所有施工工作。2.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量和施工安全，確保工程按時完成。2.3乙方應(yīng)在施工過程中，遵守國家法律法規(guī)，保護生態(tài)環(huán)境，確保施工對周邊環(huán)境的影響降至最低。三、工程進(jìn)度與工期3.1乙方向甲方承諾，本工程應(yīng)在__________內(nèi)完成，具體施工進(jìn)度按照雙方約定的時間表執(zhí)行。3.2乙方如因特殊情況需調(diào)整施工進(jìn)度，應(yīng)提前向甲方提出申請，經(jīng)甲方同意后方可調(diào)整。3.3工程延期違約金按照__________計算，由乙方支付給甲方。四、工程費用與支付4.1乙方向甲方承諾，本項目施工費用為__________元，包括但不限于人工費、材料費、設(shè)備費、運輸費、管理費等。4.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款進(jìn)度，向乙方支付工程款。4.3工程款支付方式為__________，支付時間為__________。4.4乙方如未按照約定完成工程，甲方有權(quán)扣除相應(yīng)的違約金。五、違約責(zé)任5.1乙方如未按照約定完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式為__________。5.2甲方如未按照約定支付工程款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計算方式為__________。5.3雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：

1.森林公園工程施工圖紙

2.施工方案和技術(shù)要求

3.施工進(jìn)度時間表

4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

5.工程費用明細(xì)表

6.付款進(jìn)度及支付方式說明

7.違約金計算方式說明

8.合同履行過程中的相關(guān)法律法規(guī)二、違約行為及認(rèn)定：

1.乙方未按照約定完成工程，視為違約。

2.甲方未按照約定支付工程款，視為違約。

3.雙方因履行合同發(fā)生糾紛，無法通過友好協(xié)商解決，需向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：

1.森林公園工程施工合同：雙方約定乙方承攬甲方森林公園工程施工任務(wù)的合同。

2.違約金：一方未履行合同約定，需向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。

3.管轄權(quán)：指具有處理合同爭議案件的權(quán)利的法院。

4.合同履行：雙方按照合同約定完成各自的權(quán)利和義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.施工進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前向甲方申請調(diào)整施工進(jìn)度，并盡量減少對工程質(zhì)量的影響。

2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

3.支付糾紛：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定的付款進(jìn)度和方式進(jìn)行支付。

4.法律法規(guī)變更：雙方應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)的變更，及時調(diào)整合同內(nèi)容。五、所有應(yīng)用場景：

1.甲方擁有森林公園的合法權(quán)益，并擬