2024版建筑工程施工合同范文模板

2024版建筑工程施工合同范文模板合同編號：__________第一條工程概況1.1本項目位于____________________，工程內容包括____________________。1.2工程規(guī)模：____________________。1.3工程質量標準：符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質量標準、規(guī)范要求。1.4工程總價：人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。第二條合同工期2.1工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止，共計__________個月。2.2施工方應按照雙方約定的施工進度計劃完成施工任務。第三條施工范圍及內容3.1施工方應按照本合同約定的工程內容、工程量及質量標準完成施工。3.2施工方應提供施工所需的設計、施工圖紙及技術資料，并對施工過程中的設計變更負責。3.3施工方應按照約定的時間、順序、工藝要求進行施工，保證工程順利進行。第四條質量及驗收4.1施工方應嚴格按照國家及行業(yè)現(xiàn)行質量標準、規(guī)范要求進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收分為初步驗收和最終驗收，驗收合格后，業(yè)主應支付剩余工程款項。4.3施工方應在工程驗收過程中對業(yè)主提出的合理意見進行整改，確保工程滿足業(yè)主需求。第五條合同價款及支付5.1工程總價款為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。5.2業(yè)主應按照雙方約定的付款節(jié)點支付工程款項，每筆款項支付前，施工方應提供相應金額的正式發(fā)票。5.3施工方開具發(fā)票后，業(yè)主應在15日內支付相應款項，否則視為違約。第六條違約責任6.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。6.2施工方如未能按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向業(yè)主支付違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額×逾期天數(shù)×0.05%。6.3業(yè)主如未能按照約定時間支付工程款項，施工方有權拒絕繼續(xù)施工，并有權要求業(yè)主支付逾期付款金額的滯納金，滯納金計算方式為：逾期付款金額×逾期天數(shù)×0.05%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：

1.工程設計圖紙和技術資料

2.施工方案和施工組織設計

3.工程量清單和報價單

4.施工合同的補充協(xié)議

5.工程驗收標準和程序

6.付款憑證和工程進度報告

7.變更訂單和簽證單

8.工程保險和安全生產(chǎn)責任保險文件

9.環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的相關文件

10.其他與工程相關的文件和資料二、違約行為及認定：

1.施工方未能按照約定時間完成工程，或工程質量不符合約定的，視為違約。

2.業(yè)主未能按照約定時間支付工程款項，或拒絕支付工程款項的，視為違約。

3.雙方未能履行合同約定的其他義務的，視為違約。

4.違約行為的認定應依據(jù)合同條款和相關法律法規(guī)進行。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指合同中的業(yè)主方，負責委托施工方進行工程建設。

2.乙方：指合同中的施工方，負責按照甲方的要求進行工程建設。

3.工程驗收：指工程完成后，由甲方對工程的質量、安全、進度等方面進行的檢查和評定。

4.違約金：指一方違約時，根據(jù)合同約定向對方支付的賠償金。

5.滯納金：指業(yè)主逾期支付工程款項時，應支付給施工方的逾期付款賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進度延誤：協(xié)商確定合理的趕工措施，必要時簽訂趕工費用協(xié)議。

2.工程質量問題：立即停工，由施工方負責整改，直至符合質量要求。

3.付款爭議：依據(jù)合同約定的付款條款和時間節(jié)點進行協(xié)商解決。

4.設計變更：雙方協(xié)商確定變更內容、費用及工期調整。

5.合同爭議：協(xié)商解決，協(xié)商不成時可依法向法院提起訴訟。五、所有應用場景：

1.適用于各類建筑工程的施工合同簽訂。

2.適用于施工方進行工程建