電梯加工承攬合同范本

電梯加工承攬合同范本第一篇范文：合同編號：[合同編號]甲方（以下簡稱“委托方”）：地址：[委托方地址]聯(lián)系方式：[委托方聯(lián)系方式]乙方（以下簡稱“承攬方”）：地址：[承攬方地址]聯(lián)系方式：[承攬方聯(lián)系方式]鑒于委托方委托承攬方加工制造電梯，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成以下合同條款：第一條電梯加工內(nèi)容1.1承攬方應根據(jù)委托方的要求，加工制造[電梯型號]電梯一臺（套）。1.2電梯的主要技術參數(shù)和性能指標應符合[電梯技術參數(shù)和性能指標]的要求。1.3電梯的制造和安裝應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范的要求。第二條電梯加工質(zhì)量2.1承攬方應對電梯的制造和安裝質(zhì)量負責，確保電梯安全、可靠、穩(wěn)定運行。2.2電梯安裝完畢后，委托方有權對電梯進行驗收，承攬方應配合驗收工作。2.3電梯驗收合格后，承攬方應提供電梯的維修、保養(yǎng)服務。第三條電梯加工期限3.1承攬方應按照委托方要求的時間節(jié)點完成電梯的制造和安裝工作。3.2電梯制造和安裝期限自合同簽訂之日起計算，總期限為[具體期限]天。3.3承攬方如因特殊情況無法按時完成電梯加工，應提前通知委托方，并協(xié)商延期。第四條電梯加工費用4.1承攬方應按照委托方的要求，提供電梯制造和安裝服務，并保證電梯質(zhì)量。4.2電梯加工費用為[具體金額]，支付方式為[支付方式]，支付時間為[支付時間]。4.3電梯加工過程中發(fā)生的變更費用，應按照雙方協(xié)商確定的價格計算。第五條違約責任5.1承攬方如未按照約定時間完成電梯加工，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為[違約金計算方式]。5.2委托方如未按照約定時間支付電梯加工費用，應按照逾期天數(shù)向承攬方支付滯納金，滯納金計算方式為[滯納金計算方式]。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動。7.2電梯加工過程中產(chǎn)生的廢棄物，承攬方應按照相關法律法規(guī)進行處理。7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[具體期限]年。1.電梯制造和安裝技術參數(shù)和要求2.電梯制造和安裝驗收標準3.電梯維修和保養(yǎng)服務協(xié)議甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：[簽訂日期]注：本合同范本僅供參考，具體內(nèi)容需根據(jù)雙方實際情況進行調(diào)整，并以雙方簽字（或蓋章）的書面文件為準。第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導甲方（以下簡稱“委托方”）：地址：[委托方地址]聯(lián)系方式：[委托方聯(lián)系方式]乙方（以下簡稱“承攬方”）：地址：[承攬方地址]聯(lián)系方式：[承攬方聯(lián)系方式]第三方（以下簡稱“擔保方”）：地址：[擔保方地址]聯(lián)系方式：[擔保方聯(lián)系方式]鑒于委托方委托承攬方加工制造電梯，為確保委托方權益，雙方經(jīng)充分協(xié)商，并引入擔保方作為第三方主體，達成以下合同條款：第一條電梯加工內(nèi)容1.1承攬方應根據(jù)委托方的要求，加工制造[電梯型號]電梯一臺（套）。1.2電梯的主要技術參數(shù)和性能指標應符合[電梯技術參數(shù)和性能指標]的要求。1.3電梯的制造和安裝應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范的要求。第二條電梯加工質(zhì)量2.1承攬方應對電梯的制造和安裝質(zhì)量負責，確保電梯安全、可靠、穩(wěn)定運行。2.2電梯安裝完畢后，委托方有權對電梯進行驗收，承攬方應配合驗收工作。2.3電梯驗收合格后，承攬方應提供電梯的維修、保養(yǎng)服務。第三條電梯加工期限3.1承攬方應按照委托方要求的時間節(jié)點完成電梯的制造和安裝工作。3.2電梯制造和安裝期限自合同簽訂之日起計算，總期限為[具體期限]天。3.3承攬方如因特殊情況無法按時完成電梯加工，應提前通知委托方，并協(xié)商延期。第四條電梯加工費用4.1承攬方應按照委托方的要求，提供電梯制造和安裝服務，并保證電梯質(zhì)量。4.2電梯加工費用為[具體金額]，支付方式為[支付方式]，支付時間為[支付時間]。4.3電梯加工過程中發(fā)生的變更費用，應按照雙方協(xié)商確定的價格計算。第五條甲方權益保障5.1擔保方作為第三方主體，對承攬方的電梯加工質(zhì)量、期限和費用承擔連帶責任。5.2委托方有權根據(jù)合同約定，要求擔保方履行保證責任，確保電梯加工的順利進行。5.3委托方如發(fā)現(xiàn)承攬方違約行為，有權要求擔保方承擔違約責任，包括但不限于違約金、損害賠償?shù)?。第六條乙方的違約及限制條款6.1承攬方如未按照約定時間完成電梯加工，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為[違約金計算方式]。6.2承攬方如未按照約定質(zhì)量標準完成電梯加工，應承擔相應的維修、更換責任。6.3承攬方在電梯加工過程中，如有違法行為，應承擔相應的法律責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動。8.2電梯加工過程中產(chǎn)生的廢棄物，承攬方應按照相關法律法規(guī)進行處理。8.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[具體期限]年。1.電梯制造和安裝技術參數(shù)和要求2.電梯制造和安裝驗收標準3.電梯維修和保養(yǎng)服務協(xié)議甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________第三方（擔保方）：__________簽訂日期：[簽訂日期]第三方介入的意義和目的：第三方主體擔保方的介入，旨在確保電梯加工合同的履行，保障甲方的權益。擔保方作為獨立第三方，對乙方的違約行為承擔連帶責任，增加了甲方在合同履行過程中的安全感。同時，擔保方的存在也促使乙方更加重視合同的履行，提高了電梯加工質(zhì)量和效率。甲方為主導的目的和意義：在本次合同中，甲方作為主導方，其權益得到了充分保障。通過與擔保方的合作，甲方在電梯加工過程中擁有了更多的發(fā)言權和決策權。甲方可以更好地監(jiān)督乙方的履約行為，確保電梯的質(zhì)量和進度。此外，甲方還可以利用擔保方的資源，提高電梯加工的整體水平，實現(xiàn)合同目標的有效實現(xiàn)?？傊?，甲方為主導的目的和意義在于確保電梯加工合同的順利履行，實現(xiàn)甲方的合法權益。第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導電梯維修服務合同范本甲方（以下簡稱“委托方”）：地址：[委托方地址]聯(lián)系方式：[委托方聯(lián)系方式]乙方（以下簡稱“承攬方”）：地址：[承攬方地址]聯(lián)系方式：[承攬方聯(lián)系方式]第三方（以下簡稱“擔保方”）：地址：[擔保方地址]聯(lián)系方式：[擔保方聯(lián)系方式]鑒于委托方需要對電梯進行定期維修和保養(yǎng)，以確保電梯的正常運行和安全，乙方具備專業(yè)的電梯維修服務能力，雙方經(jīng)充分協(xié)商，并引入擔保方作為第三方主體，達成以下合同條款：第一條電梯維修服務內(nèi)容1.1乙方應根據(jù)委托方的要求，提供[電梯型號]電梯的定期維修和保養(yǎng)服務。1.2電梯維修和保養(yǎng)服務應包括但不限于：[電梯維修保養(yǎng)項目列表]。1.3電梯維修和保養(yǎng)服務應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范的要求。第二條電梯維修服務期限2.1乙方應按照委托方的要求，在[具體期限]內(nèi)完成電梯維修和保養(yǎng)服務。2.2電梯維修和保養(yǎng)服務的具體期限自合同簽訂之日起計算。第三條乙方的權利和利益3.1乙方有權根據(jù)合同約定，要求委托方支付電梯維修和保養(yǎng)服務費用。3.2乙方有權根據(jù)電梯維修和保養(yǎng)的實際需要，調(diào)整服務內(nèi)容和期限。3.3乙方有權要求委托方提供電梯維修和保養(yǎng)所需的必要資料和信息。第四條委托方的違約及限制條款4.1委托方如未按照約定時間支付電梯維修和保養(yǎng)服務費用，應按照逾期天數(shù)向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為[滯納金計算方式]。4.2委托方如未按照約定提供電梯維修和保養(yǎng)所需的資料和信息，應承擔因此導致的一切后果。第五條第三方擔保方的責權利5.1擔保方作為第三方主體，對乙方的電梯維修和保養(yǎng)服務質(zhì)量、期限和費用承擔連帶責任。5.2委托方有權根據(jù)合同約定，要求擔保方履行保證責任，確保電梯維修和保養(yǎng)服務的順利進行。5.3乙方如發(fā)現(xiàn)委托方違約行為，有權要求擔保方承擔違約責任，包括但不限于違約金、損害賠償?shù)?。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動。7.2電梯維修和保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的廢棄物，乙方應按照相關法律法規(guī)進行處理。7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[具體期限]年。1.電梯維修和保養(yǎng)技術參數(shù)和要求2.電梯維修和保養(yǎng)服務驗收標準3.電梯維修和保養(yǎng)服務協(xié)議甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________第三方（擔保方）：__________簽訂日期：[簽訂日期]乙方為主導的目的和意義：在本次合同中，乙方作為主導方，其權益得到了充分保障。通過與擔保方的合作，乙方在電梯維修和保養(yǎng)過程中擁有了更多的發(fā)言權和決策權。乙方可以更好地監(jiān)督甲方的履約行為，確保電梯維修和保養(yǎng)的質(zhì)量和進度。此外，乙方還可以利用擔保方的資源，提高電梯維修和保養(yǎng)的整體水平，實現(xiàn)合同目標的有效實現(xiàn)