鋼結(jié)構(gòu)工程施工承攬合同

鋼結(jié)構(gòu)工程施工承攬合同《篇一》合同編號：__________甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程施工項目承攬給乙方事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程質(zhì)量標準：__________二、合同金額2.1本工程的合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及進度：__________三、合同工期3.1開工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延誤及違約責任：__________四、施工方案及技術(shù)要求4.1乙方應(yīng)按照甲方的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行施工。4.2乙方應(yīng)保證施工過程中的工程質(zhì)量，確保工程安全。4.3乙方應(yīng)嚴格按照國家及地方有關(guān)法律法規(guī)和標準進行施工。五、材料及設(shè)備5.1乙方應(yīng)按照甲方要求采購、使用材料和設(shè)備。5.2乙方應(yīng)對所供材料和設(shè)備的質(zhì)量負責，確保其符合設(shè)計和施工要求。六、質(zhì)量保修6.1乙方應(yīng)按照甲方的要求質(zhì)量保修，保修期限為__________年。6.2保修期內(nèi)，乙方應(yīng)對工程質(zhì)量問題負責修復(fù)或更換。七、安全生產(chǎn)7.1乙方應(yīng)嚴格按照國家及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準進行施工，確保施工安全。7.2乙方應(yīng)對施工過程中的安全事故負責，并承擔相應(yīng)的法律責任。八、違約責任8.1乙方未按照約定時間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。8.2乙方未按照約定質(zhì)量標準完成工程，應(yīng)承擔修復(fù)或更換的費用，并支付甲方因此造成的損失。8.3甲方未按照約定時間支付合同款項，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。十、其他約定10.1雙方應(yīng)遵守國家及地方有關(guān)法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。10.2雙方應(yīng)相互配合，確保工程順利進行。10.3合同附件為本合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。十一、合同的成立、生效和解除11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起成立。11.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。11.3在合同有效期內(nèi)，除非雙方達成書面一致意見，否則任何一方不得單方面解除合同。十二、法律適用及爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律，雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________附件一：施工圖紙附件二：施工方案附件三：技術(shù)要求附件四：材料及設(shè)備清單附件五：質(zhì)量保修書附件六：安全生產(chǎn)措施方案附件七：違約金計算方式說明附件八：其他相關(guān)文件《篇二》合同編號：__________甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程施工項目承攬給乙方，并引入監(jiān)理方進行工程監(jiān)督管理事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程質(zhì)量標準：__________二、合同金額2.1本工程的合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及進度：__________三、合同工期3.1開工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延誤及違約責任：__________四、施工方案及技術(shù)要求4.1乙方應(yīng)按照甲方的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行施工。4.2乙方應(yīng)保證施工過程中的工程質(zhì)量，確保工程安全。4.3乙方應(yīng)嚴格按照國家及地方有關(guān)法律法規(guī)和標準進行施工。五、材料及設(shè)備5.1乙方應(yīng)按照甲方要求采購、使用材料和設(shè)備。5.2乙方應(yīng)對所供材料和設(shè)備的質(zhì)量負責，確保其符合設(shè)計和施工要求。六、質(zhì)量保修6.1乙方應(yīng)按照甲方的要求質(zhì)量保修，保修期限為__________年。6.2保修期內(nèi)，乙方應(yīng)對工程質(zhì)量問題負責修復(fù)或更換。七、監(jiān)理方的職責7.1監(jiān)理方應(yīng)對乙方的施工過程進行全面監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量、安全、進度等目標的實現(xiàn)。7.2監(jiān)理方應(yīng)對乙方的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行審核，確保其符合設(shè)計和規(guī)范要求。7.3監(jiān)理方應(yīng)對乙方的材料和設(shè)備進行驗收，確保其符合設(shè)計和施工要求。八、違約責任8.1乙方未按照約定時間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。8.2乙方未按照約定質(zhì)量標準完成工程，應(yīng)承擔修復(fù)或更換的費用，并支付甲方因此造成的損失。8.3甲方未按照約定時間支付合同款項，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。8.4監(jiān)理方未按照約定履行監(jiān)督職責，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。九、甲方權(quán)利9.1甲方有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督和檢查。9.2甲方有權(quán)要求乙方按照約定時間、質(zhì)量標準完成工程。9.3甲方有權(quán)對乙方的不合格工程要求返工、修復(fù)或更換。十、乙方限制條款10.1乙方不得擅自變更、解除合同。10.2乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方。10.3乙方不得使用不合格的材料和設(shè)備。十一、爭議解決11.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。十二、法律適用及爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________監(jiān)理方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________附件一：施工圖紙附件二：施工方案附件三：技術(shù)要求附件四：材料及設(shè)備清單附件五：質(zhì)量保修書附件六：安全生產(chǎn)措施方案附件七：違約金計算方式說明第三方介入的意義和目的以及甲方為主導(dǎo)的目的和意義：第三方監(jiān)理方的介入旨在保證工程的質(zhì)量和安全，同時確保工程按照約定的時間和質(zhì)量標準完成。監(jiān)理方作為獨立的第三方，可以對乙方的施工過程進行全面監(jiān)督管理，確保工程目標的實現(xiàn)。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于確保自身的權(quán)益得到保障，通過與乙方和監(jiān)理方的約定，甲方《篇三》合同編號：__________甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“咨詢方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程施工項目承攬給乙方，并引入咨詢方專業(yè)咨詢服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程質(zhì)量標準：__________二、合同金額2.1本工程的合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及進度：__________三、合同工期3.1開工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延誤及違約責任：__________四、施工方案及技術(shù)要求4.1乙方應(yīng)按照甲方的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行施工。4.2乙方應(yīng)保證施工過程中的工程質(zhì)量，確保工程安全。4.3乙方應(yīng)嚴格按照國家及地方有關(guān)法律法規(guī)和標準進行施工。五、材料及設(shè)備5.1乙方應(yīng)按照甲方要求采購、使用材料和設(shè)備。5.2乙方應(yīng)對所供材料和設(shè)備的質(zhì)量負責，確保其符合設(shè)計和施工要求。六、乙方的權(quán)利6.1乙方有權(quán)按照合同約定獲得合同款項。6.2乙方有權(quán)要求甲方施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求。6.3乙方有權(quán)對甲方的違約行為提出索賠。七、甲方的違約及限制條款7.1甲方未按照約定時間支付合同款項，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。7.2甲方未按照約定施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求，應(yīng)承擔由此造成的乙方損失。7.3甲方不得擅自變更、解除合同。八、咨詢方的職責8.1咨詢方應(yīng)對乙方的施工過程專業(yè)咨詢服務(wù)，確保工程質(zhì)量、安全、進度等目標的實現(xiàn)。8.2咨詢方應(yīng)對甲方的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行審核，確保其符合設(shè)計和規(guī)范要求。8.3咨詢方應(yīng)對乙方的材料和設(shè)備進行驗收，確保其符合設(shè)計和施工要求。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。十、法律適用及爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________咨詢方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________附件一：施工圖紙