化工工程承攬施工合同

化工工程承攬施工合同合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________鑒于委托方與承包方均具備獨立承擔合同權(quán)利和義務(wù)的能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就化工工程承攬施工事項達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：____________________二、合同價格及支付方式2.1合同總價：根據(jù)工程量清單及工程造價預(yù)算，雙方確認的工程總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2支付方式：（1）合同簽訂后，委托方支付承包方工程總價款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到50%時，委托方支付承包方工程總價款的30%；（3）工程驗收合格后，委托方支付承包方剩余的40%工程款。2.3支付時間及方式：具體支付時間及方式由雙方在補充協(xié)議中約定。三、工程質(zhì)量及驗收3.1工程質(zhì)量標準：按照《化工工程質(zhì)量驗收標準》及相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范要求執(zhí)行。3.2驗收程序：工程完成后，由委托方組織驗收，承包方予以配合。驗收合格的，雙方簽署驗收報告；驗收不合格的，承包方應(yīng)在委托方指定的期限內(nèi)整改達標。3.3質(zhì)量保修：工程驗收合格后，承包方應(yīng)按約定對工程進行質(zhì)量保修，保修期限自驗收合格之日起計算，保修期限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，承包方負責修復(fù)并承擔相應(yīng)費用。四、工程進度及工期4.1工程計劃開工日期：____年____月____日。4.2工程計劃竣工日期：____年____月____日。4.3工期延誤：如因承包方原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪綉?yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。五、違約責任5.1承包方未按照約定完成工程，應(yīng)向委托方支付違約金，違約金為工程總價的1%。5.2委托方未按照約定支付工程款，應(yīng)向承包方支付滯納金，滯納金按照中國人民銀行同期貸款利率計算。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行合同條款，確保工程順利進行。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程量清單2.工程設(shè)計圖紙3.工程預(yù)算書4.工程質(zhì)量驗收標準5.保修條款6.工程進度計劃7.付款憑證8.驗收報告二、違約行為及認定：1.承包方未按照約定完成工程，視為違約。2.委托方未按照約定支付工程款，視為違約。3.工程質(zhì)量不符合約定的，視為違約。4.工期延誤，未經(jīng)雙方協(xié)商同意，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬施工：指承包方按照委托方的要求，完成化工工程的設(shè)計、施工、驗收等環(huán)節(jié)。2.工程總價：指雙方約定的工程完成所需支付的總額。3.預(yù)付款：指合同簽訂后，委托方支付給承包方的工程總價款的30%。4.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。5.滯納金：指未按約定時間支付工程款的一方應(yīng)支付給另一方的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：提前制定詳細的工程進度計劃，并嚴格按照計劃執(zhí)行。雙方定期召開工程進度會議，及時解決問題。2.工程質(zhì)量問題：加強質(zhì)量監(jiān)管，嚴格按照工程質(zhì)量驗收標準進行施工。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程質(zhì)量。3.支付糾紛：明確支付時間及方式，雙方簽字確認。如有糾紛，及時協(xié)商解決，避免影響工程進度。