承攬工程合同范例

承攬工程合同范例合同編號：__________合同雙方：甲方（委托方）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：__________________聯(lián)系電話：____________________乙方（承攬方）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：__________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方為委托方，乙方為承攬方，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬工程的事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：____________________二、乙方的義務(wù)和責任2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成工程的設(shè)計、施工、驗收等全部工作。2.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)標準，并承擔因工程質(zhì)量問題造成的全部責任。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)向甲方支付違約金。2.4乙方應(yīng)承擔工程期間的所有安全責任，確保工程安全無事故。2.5乙方應(yīng)做好工程資料的整理和歸檔工作，確保資料的完整性和準確性。三、甲方的義務(wù)和責任3.1甲方應(yīng)按照約定向乙方支付工程款項。3.2甲方應(yīng)提供工程所需的各項手續(xù)、資料，并確保手續(xù)、資料的合法性。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決工程中的有關(guān)問題，提供必要的支持。3.4甲方應(yīng)對乙方的工作進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、進度和安全。四、合同價格4.1雙方同意，本工程合同價格為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。4.2乙方完成工程后，甲方應(yīng)按照約定向乙方支付合同價款。五、合同履行期限5.1雙方同意，本工程的工期為____個月。5.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，否則應(yīng)承擔違約責任。六、違約責任6.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照約定支付工程款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。8.2雙方應(yīng)保守對方的商業(yè)秘密，未經(jīng)對方同意不得泄露。8.3雙方在合同履行過程中，如需變更或解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議。8.4本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細3.工程進度計劃4.工程安全標準5.工程質(zhì)量驗收標準6.乙方提供的資質(zhì)證明7.甲方提供的相關(guān)手續(xù)和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定或國家行業(yè)標準，視為違約。3.乙方未按照約定工期完成工程，視為違約。4.甲方未按照約定支付工程款項，視為違約。5.甲方未提供齊全的相關(guān)手續(xù)和資料，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬工程：指乙方按照甲方的要求，完成工程的設(shè)計、施工、驗收等工作。2.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.工期：指雙方約定的完成工程的時間。4.工程質(zhì)量：指工程滿足使用功能和美觀要求的標準。5.工程安全：指在工程建設(shè)過程中，人員安全和設(shè)施安全。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協(xié)商調(diào)整工期，如需乙方承擔違約金，按合同約定執(zhí)行。2.工程質(zhì)量問題：立即整改，必要時暫停工程，直至達到質(zhì)量要求。3.工程款項支付：按照工程進度和合同約定及時支付。4.手續(xù)和資料提供：甲方應(yīng)確保提供的手續(xù)和資料合法齊