建筑施工合同協議書要素

建筑施工合同協議書要素合同編號：[待填寫]1.名稱：[待填寫]2.地址：[待填寫]3.聯系人：[待填寫]4.聯系方式：[待填寫]1.名稱：[待填寫]2.地址：[待填寫]3.聯系人：[待填寫]4.聯系方式：[待填寫]鑒于甲方為項目業(yè)主，乙方為施工單位，雙方經充分協商，達成以下共識：第一條工程概況1.1工程名稱：[待填寫]1.2工程地點：[待填寫]1.3工程規(guī)模：[待填寫]1.4工程內容：[待填寫]1.5工程預算：人民幣[待填寫]元整（大寫：[待填寫]元整）第二條合同價格2.1合同總價：人民幣[待填寫]元整（大寫：[待填寫]元整）2.2付款方式：（1）預付款：[待填寫]%×合同總價（2）進度付款：[待填寫]%×合同總價，按工程進度分[待填寫]次支付（3）驗收合格后付款：[待填寫]%×合同總價2.3價格調整：（1）材料價格波動：[待填寫]%（2）政策性調整：[待填寫]%3.1開工日期：[待填寫]3.2竣工日期：[待填寫]3.3工期延誤：（1）甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求順延工期，并要求甲方支付相應費用（2）乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任，并向甲方支付違約金第四條質量標準4.1工程質量應符合國家相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求4.2驗收合格標準：（1）工程質量應達到[待填寫]等級標準（2）工程驗收不合格的，乙方應負責整改，并承擔整改費用第五條保密條款5.1雙方應對合同內容、商務談判、技術資料等保密信息予以保密，未經對方同意不得向第三方披露5.2保密期限：[待填寫]第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟第七條附加條款7.1乙方應在合同簽訂后[待填寫]天內向甲方提交工程保函7.2乙方應按照甲方要求進行工程變更，并承擔相應費用7.3乙方應遵守現場管理制度，確保工程安全、環(huán)保和質量本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方同意，以本合同附件為準，附件與合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________年________月________日乙方（蓋章）：________年________月________日1.工程設計文件2.施工方案3.材料供應合同4.工程驗收標準5.相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導合同編號：[待填寫]建筑施工合同協議書（甲方權益主導）：1.名稱：[待填寫]2.地址：[待填寫]3.聯系人：[待填寫]4.聯系方式：[待填寫]1.名稱：[待填寫]2.地址：[待填寫]3.聯系人：[待填寫]4.聯系方式：[待填寫]1.名稱：[待填寫]2.地址：[待填寫]3.聯系人：[待填寫]4.聯系方式：[待填寫]鑒于甲方為項目業(yè)主，乙方為施工單位，第三方為工程監(jiān)理單位，甲方為確保工程質量、進度和投資控制，經充分協商，達成以下共識：第一條工程概況1.1工程名稱：[待填寫]1.2工程地點：[待填寫]1.3工程規(guī)模：[待填寫]1.4工程內容：[待填寫]1.5工程預算：人民幣[待填寫]元整（大寫：[待填寫]元整）第二條甲方權益保障2.1第三方監(jiān)理：甲方委托第三方對施工過程進行全面監(jiān)理，確保工程質量、安全、進度和投資控制2.2甲方監(jiān)督權：甲方有權對施工現場進行不定期檢查，要求乙方按合同要求施工，確保工程質量2.3甲方變更權：甲方有權根據項目需要對工程進行變更，乙方應無條件服從，并承擔相應費用第三條合同價格3.1合同總價：人民幣[待填寫]元整（大寫：[待填寫]元整）3.2付款方式：（1）預付款：[待填寫]%×合同總價（2）進度付款：[待填寫]%×合同總價，按工程進度分[待填寫]次支付（3）驗收合格后付款：[待填寫]%×合同總價3.3價格調整：（1）材料價格波動：[待填寫]%（2）政策性調整：[待填寫]%4.1開工日期：[待填寫]4.2竣工日期：[待填寫]4.3工期延誤：（1）甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求順延工期，并要求甲方支付相應費用（2）乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任，并向甲方支付違約金第五條質量標準5.1工程質量應符合國家相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求5.2驗收合格標準：（1）工程質量應達到[待填寫]等級標準（2）工程驗收不合格的，乙方應負責整改，并承擔整改費用第六條第三方職責6.1第三方應按照甲方要求對施工現場進行全面監(jiān)理，確保工程質量、安全、進度和投資控制6.2第三方應及時向甲方報告工程進度、質量及安全情況，并提供相關報表和資料6.3第三方應對乙方施工過程中的違規(guī)行為進行制止，并報告甲方處理第七條乙方違約及限制條款7.1乙方未按合同要求施工，第三方有權要求乙方整改，并要求乙方承擔相應責任7.2乙方擅自變更工程內容，第三方有權要求乙方停工，并要求乙方承擔相應責任7.3乙方違反國家法律法規(guī)、規(guī)范、標準，第三方有權要求乙方停工，并向有關部門報告第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟第九條附加條款9.1乙方應在合同簽訂后[待填寫]天內向甲方提交工程保函9.2乙方應按照甲方要求進行工程變更，并承擔相應費用9.3乙方應遵守現場管理制度，確保工程安全、環(huán)保和質量本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲、乙、第三方各執(zhí)一份。雙方同意，以本合同附件為準，附件與合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________年________月________日乙方（蓋章）：________年________月________日第三方（蓋章）：________年________月________日1.工程設計文件2.施工方案3.材料供應合同4.工程驗收標準5.相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準總結：第三方介入的意義和目的在于提供獨立的監(jiān)理，第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導合同編號：[待填寫]建筑施工合同協議書（乙方權益主導）：1.名稱：[待填寫]2.地址：[待填寫]3.聯系人：[待填寫]4.聯系方式：[待填寫]1.名稱：[待填寫]2.地址：[待填寫]3.聯系人：[待填寫]4.聯系方式：[待填寫]1.名稱：[待填寫]2.地址：[待填寫]3.聯系人：[待填寫]4.聯系方式：[待填寫]鑒于甲方為項目業(yè)主，乙方為施工單位，第三方為工程監(jiān)理單位，乙方為確保工程質量、進度和投資控制，經充分協商，達成以下共識：第一條工程概況1.1工程名稱：[待填寫]1.2工程地點：[待填寫]1.3工程規(guī)模：[待填寫]1.4工程內容：[待填寫]1.5工程預算：人民幣[待填寫]元整（大寫：[待填寫]元整）第二條乙方權益保障2.1甲方義務：甲方應按照合同約定履行付款義務，確保乙方的合法權益2.2乙方自主權：乙方有權根據施工需要自主選擇施工方法和材料，確保工程質量2.3乙方變更權：乙方有權根據工程實際情況提出變更請求，甲方應合理采納第三條合同價格3.1合同總價：人民幣[待填寫]元整（大寫：[待填寫]元整）3.2付款方式：（1）預付款：[待填寫]%×合同總價（2）進度付款：[待填寫]%×合同總價，按工程進度分[待填寫]次支付（3）驗收合格后付款：[待填寫]%×合同總價3.3價格調整：（1）材料價格波動：[待填寫]%（2）政策性調整：[待填寫]%4.1開工日期：[待填寫]4.2竣工日期：[待填寫]4.3工期延誤：（1）甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求順延工期，并要求甲方支付相應費用（2）乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任，并向甲方支付違約金第五條質量標準5.1工程質量應符合國家相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求5.2驗收合格標準：（1）工程質量應達到[待填寫]等級標準（2）工程驗收不合格的，乙方應負責整改，并承擔整改費用第六條第三方職責6.1第三方應按照乙方要求對施工現場進行全面監(jiān)理，確保工程質量、安全、進度和投資控制6.2第三方應及時向乙方報告工程進度、質量及安全情況，并提供相關報表和資料6.3第三方應對甲方提出的違規(guī)要求進行制止，并報告乙方處理第七條甲方違約及限制條款7.1甲方未按合同約定支付款項，第三方有權要求甲方支付，并要求甲方承擔相應責任7.2甲方擅自變更工程內容，第三方有權要求甲方整改，并要求甲方承擔相應責任7.3甲方違反國家法律法規(guī)、規(guī)范、標準，第三方有權要求甲方停工，并向有關部門報告第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟第九條附加條款9.1甲方應按照乙方要求進行工程變更，并承擔相應費用9.2甲方應遵守現場管理制度，確保工程安全、環(huán)保和質量本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲、乙、第三方各執(zhí)一份。雙方同意，以本合同附件為準，附件與合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________年________月________日乙方（蓋章）：