核電工程大白施工合同

核電工程大白施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為核電工程大白施工的需求，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同條款：一、工程概述1.1工程名稱：核電工程大白施工1.2工程地點：__________1.3工程內容：根據(jù)甲方要求，乙方負責核電工程大白施工的相關工作。二、合同金額2.1本合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款的方式及進度如下：（1）合同簽訂后七個工作日內，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程款的40%。三、合同履行3.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案等技術文件進行施工，并保證施工質量符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。3.2乙方應按照合同約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔由此產生的一切責任。3.3乙方應按照甲方要求，對施工過程中的安全、環(huán)保等方面進行嚴格控制，確保工程安全、環(huán)保達標。3.4乙方應提供與施工相關的所有資料、文件，并保證其真實、完整、有效。四、驗收與保修4.1工程驗收合格標準：按照甲方提供的驗收標準及方法進行驗收，達到或超過驗收標準的，視為驗收合格。4.2甲方應在工程驗收合格后七個工作日內向乙方支付剩余工程款。4.3乙方對施工質量承擔保修責任，保修期限自工程驗收合格之日起計算，保修期限內出現(xiàn)的質量問題，乙方應及時予以修復，直至達到驗收標準。五、違約責任5.1任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2乙方如未按照約定工期完成施工，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總金額的0.5%乘以逾期天數(shù)。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.核電工程大白施工圖紙2.核電工程大白施工方案3.施工進度計劃表4.施工安全環(huán)保措施及管理制度5.工程驗收標準及方法6.違約金計算公式及相關說明7.法院訴訟文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成施工，認定違約行為。2.乙方施工質量不符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，認定違約行為。3.乙方未按照甲方要求提供施工相關資料、文件，認定違約行為。4.甲方未按照約定支付工程款，認定違約行為。5.甲方未按照約定提供施工條件，認定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.核電工程大白施工：指在核電工程中進行的外墻保溫施工。2.合同履行：指合同雙方按照約定完成各自義務的行為。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.工程驗收：指對施工完成的工程進行質量、安全、環(huán)保等方面的檢查、評定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：如遇不可抗力等因素導致工期延誤，雙方可協(xié)商調整工期，并根據(jù)實際情況協(xié)商賠償。2.施工質量問題：如發(fā)現(xiàn)施工質量問題，甲方有權要求乙方及時修復，直至達到驗收標準。3.工程款支付：甲方應按照約定時間支付工程款，如未按時支付，乙方有權依法追討。4.資料、文件提供：乙方應按照甲方要求及時提供相關資料、文件，如未提供，甲方